• <button id="xnmtm"><acronym id="xnmtm"></acronym></button><rp id="xnmtm"></rp>
      <button id="xnmtm"><acronym id="xnmtm"></acronym></button>

    1. <rp id="xnmtm"></rp>

      <rp id="xnmtm"></rp>
      <tbody id="xnmtm"></tbody>

      合同范本>承攬合同>承攬合同

      承攬合同

      時間:2020-05-12 12:35:24 承攬合同 我要投稿

      承攬合同范文匯編九篇

        在人民愈發重視法律的社會中,我們用到合同的地方越來越多,合同能夠促使雙方正確行使權力,嚴格履行義務。那么問題來了,到底應如何擬定合同呢?以下是小編幫大家整理的承攬合同9篇,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

      承攬合同范文匯編九篇

      承攬合同 篇1

        甲方: (以下簡稱甲方)

        乙方: (以下簡稱乙方)

        根據《中華人民共和國合同法》和《建筑工程承包合同條例》的有關精神,經甲乙雙方協商,甲方同意將本項目的 工程的勞務承包給乙方,為明確雙方權力與義務,特簽訂如下協議條款,供雙方共同遵守。

        一、 工程名稱與地點:

        該工程為長沙某學校教學實驗樓工程,地點在長沙市體育新城。

        二、 承包方式與要求:

        該工程甲方采取分工種,單價組合成總價的形式,以包稅、包工、包食宿方式承包給乙方。要求承包隊伍具備勞務承包資質,主要工種要有上崗證書,并且編制人員花名冊交甲方存檔備查。

        三、工程承包單價與內容:

        經雙方協商,該 工程按 元/(m2、m3、t)的承包單價由乙方進行承包,其承包單價包括以下內容:完成建設方提供的全套施工圖紙、交底紀要、變更的有關施工的全部內容;現場規 整與清理;200米范圍內地面水平運輸;制作設備的維護、保養;材料的節約;與其他隊伍配合等內容。

        四、工程質量與安全:

        根據業主要求,該工程質量要求達到優良,因此單項承包必須確保優良,如本工程質量被評定為優良工程,甲方適當給予獎勵,如承包單項評定為不合格,由乙方進行返工修理直至合格,其返工的一切經濟損失由乙方承擔,并從乙方勞務結算中扣回。

        乙方施工人員必須服從甲方管理人員的安排,必須嚴格遵守《安全操作規程》,為使工人增強安全意識,帶隊及班組負責人每天安排工作量,要進行安全 交底教育,強調安全操作,帶好安全帽,裝好安全網系好安全帶,做好各項安全防護工作,杜絕安全事故的發生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方負責,甲方 不承擔任何經濟、法律責任。

        五、文明施工與獎罰:

        乙方進入施工現場人員必須遵守文明施工手冊,在自己承包的范圍內做到工完料盡場地清,嚴格把好材料節約關,不準亂鋸、亂丟、浪費材料,如發現在 分清責任后給予罰款。同時,乙方負責人必須管好自己的隊伍,長沙市以外的人員,進入現場前,辦好“暫住證”,嚴禁有“非典”疑似病人進入施工現場,嚴格遵 守治安管理條例,違者予以罰款,乙方人員必須服從管理人員指揮,遵守工地一切規章制度。將身份證、計劃生育證報甲方。未滿法定年齡,不得來工地做工。如所 有違反規定者,參照項目部相關規定處罰。

        六、付款方式與工期:

        該工程乙方隊伍進場后,其先期費用由乙方負責,甲方根據工程進展情況借給乙方一定數量的生活費,主體封頂付至勞務費的50%.工程竣工付至勞務 費的70%.辦完工程結算付至勞務費的90%.留10%待保修期滿后一個月內付清。由于該工程工期緊,而且業主獎罰嚴勵,為確保工程按工期竣工竣工,故乙 方進場須交納工期保證金 萬元。乙方在施工現場必須按照甲方確定的工期控制點,認真組織,精心施工,保證工期目標的實現,如因乙方原因造成工期延誤。除扣工期保證金外,將根據甲方 與業主簽訂的合同給予處罰。

        七、雙方權力與義務

       。ㄒ唬 甲方:

        1、甲方有權對乙方進行資格審查,對乙方違反合同條款內容實施處罰,經濟賠償及辭退的權力。

        2、甲方根據工程要求,安排乙方實施工程承包內容,乙方應無條件遵照執行。

        3、甲方提供給乙方盡可能方便的施工條件,并按勞務合同約定和業主付款情況支付勞務費。

        4、甲方對乙方提供來的施工作業人員實行實名制,建立健康狀況檔案,對有殘疾及智力障礙的作業人員一律清退,不得入場施工。

       。ǘ┮曳

        1、乙方必須向甲方提交符合承包資質并有權對甲方提出合法要求,主動承擔合同內容的全部工作,確保工程質量。

        2、乙主必須按甲方的要求進行安全生產、乙方不得擅自違反安全操作規程,對于違反安全操作規程出現的人身傷害及死亡事故,乙方必須承擔全部責任,甲方概不負責。

        3、乙方有權拒絕甲方不符合安全生產要求的指令,并提出自己的見解,供甲方參考。

        4、乙方不得使用殘疾及智力障礙的作業人員,不得瞞報,私自使用。同時乙方應提供人員名單、身份證。

        5、乙方要管好自己的隊伍,不得在工地及之外進行違法犯罪活動,如賭博、賣淫等。一旦造成的犯罪的后果,甲方概不負責。

        6、為確保工期,乙方必須按甲方要求,保證工程足夠的勞動力,不得消極怠工。

        八、違約責任與其他

        1、以上條款雙方必須嚴格遵守,任何一方違反或造成工程停工,必須追究違約方責任。

        2、如因乙方原因損害公司信譽、現場設備及對工程造成一定經濟損失,甲方有權要求乙方賠償全部損失,并從承包勞務費中扣除。

        3、屬于乙方自備設備,自帶工具用具等,乙方必須自己保管,不得因此對甲方提出其他要求,更不得找借口影響開程質量和進度,由此造成的損失由乙方承擔。

        4、本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份,經雙方簽字后生效。

        行,不得違反。本協議一式二份,雙方各執一份,具有同等法律效益。

        甲方: 乙方:

        代表: 代表:

        年 月 日

      承攬合同 篇2

        甲方(定作人): 乙方(承攬人): 住址: 住址: 身份證號碼: 身份證號碼: 甲方擬裝修房屋一座,位置在富民縣大營鎮大營村330號,由乙方負責承攬全部裝修工程,為明確雙方權利義務關系,經平等協商,雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。

        一、雙方權利義務

        1、乙方應加強對其施工人員的安全教育,嚴格管理,遵守安全操作,安全施工,為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網等安全用具。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責全部責任,與甲方無關。

        2、甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據施工進度,乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。

        3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內外粉墻,內外墻面積貼瓷磚,過道磚、衛生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設,連同搭建所需全部腳手架。

        4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經驗,負責施工建設并交付建設成果。當事人明確,雙方不存在雇傭關系。

        5、施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶,費用由乙方自理。6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付,與甲方無關。

        二、質量和工期要求

        1、工期從20xx年3月1日開始建設,到20xx年5月31日止,工期為92天。在約定的工期內,施工時間、施工進程由乙方自定。

        2、乙方應當本著保質保量的原則,加強質量管理。

        3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時,有權要求乙方停工或整改。

        4、房屋建成自交工后壹年內,甲方發現質量問題的,乙方必須及時進行免費維修。

        三、付款方式

        1、工程款結算方式:以建房面積計算,每平方米人民幣元。

        2、付款時間:第一次付款在施工開始后 工程過半支付第二次付款在房屋竣工并經甲方驗收后 15 天內給付。

        3、乙方質量保證金為全部工程款的5%?⒐ひ荒旰笾Ц督o乙方。

        四、違約責任

        1、由于工程質量達不到要求的,乙方要進行修理、重作;造成損失的,由乙方賠償。因乙方原因導致使合同無法履行的,乙方應承擔違約金元,并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

        2、乙方若無視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權解除本合同,乙方應承擔違約金元。

        3、在乙方無違約行為的情況下,甲方若不按合同約定支付工程價款,應當承擔違約金

        五、爭議解決辦法

        1、發生合同爭議時,雙方應友好協商。

        2、如協商不成,雙方可將爭議提交富民縣人民法院進行裁決。

        六、附則

        1、本合同一式兩份,甲、乙雙方當事人各執一份。

        2、本合同自簽訂之日起生效。

        3、以上合同,雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同,補充合同與本合同具有同等法律效力。

        此協議

        甲方簽字: 乙方簽字:

        年月 日 年月日

      承攬合同 篇3

        (甲方)

        (乙方)

        鑒定地點:達縣 鑒定時間 年 月 日

        根據《中華人民共和國合同法》及有關規定,為明確甲乙雙方的權利與義務之間的關系,經雙方協商一致,訂立本合同。

        第一條、運輸服務要求

        甲方提供兩輛車為乙方提供汽車站運輸服務,車輛情況分別為:

        1、廠牌車型,營運證號碼 ,發動機號 ,車架 ,

        2、廠牌車型,營運證號碼 ,發動機號 ,車架 。

        第二條、服務期限

        期限從 年 月 日 時起,至 年日時止,共計天。

        第三條、服務費用

        合同總費用為 元(人民幣)(大寫 元整),乙方在服務期滿后60天內一次性付清。

        第四條、甲方責任

        1、負責向乙方提供技術狀況完好的車輛和相應的駕駛人員。正常情況下,合同中未注明的事宜,甲方自行承擔責任。

        2、甲方提供的車輛和自行聘請的駕駛人員,需具備各種齊全有效的行車證件。因證件不全而給乙方造成的損失,甲方全部承擔。如果甲方使用無營運證的車輛從事運輸服務活動,乙方可保留向運政管理部門舉報的權利。

        3、在服務期內,甲方駕駛人員按照乙方制定的行車計劃,在乙方指定的時間和地點,由乙方指定的人員在行車計劃上簽字,作為履行合同的原始記錄。

        4、負責服務期內車輛的二級維護及車輛年檢、年審。

        5、負責機動車第三者責任保險、車輛損失保險、司乘座位保險、玻璃破碎保險等。

        6、如果服務車輛在服務期間內發生事故,甲方應負責事故處理,并承擔事故的賠償責任。乙方不承擔事故車輛的任何法律責任。

        7、甲方嚴格按行業管理規定,即《四川省道路運輸管理條列》、《道路運輸行政處罰規定》進行汽車運輸經營活動,如有違反,乙方可向運政管理部門舉報。

        8、甲方保證提供禮貌、周密、易懂、易接受的全方位服務,按照乙方提供的行車計劃執行。

        9、甲方在合同期內不得無故將服務車輛收回,如確需收回,需經雙方同意后另行提供相同型號的車輛完成運輸服務義務。

        10、服務期內,應遵守國家有關法律規定,安全行車,因違法、違章造成的責任,甲方自行負責,并承擔由此給乙方造成的經濟損失。

        11、甲方不得利用服務車輛進行違法犯罪活動,不得將已提供給乙方的車輛出租、典當、抵押,甲方必須對甲方的駕駛人員行為負責。

        12、服務期間所發生的燃料費、過路過橋費、停車費、違章罰款等由甲方自行負擔。

        13、正常駕駛時發現車輛使用異;蚣夹g故障應停止運行并通知乙方,并及時采取補救措施,確保行車計劃的執行,否則甲方必須承擔乙方的一切損失。

        14、若發生事故,甲方應立即與當地公安交通管理部門及保險公司聯系,并通知乙方,甲方自行承擔責任及賠償乙方的一切損失。

        15、發生交通事故應立即通知乙方并報告公安交通管理部門,保護好現場,承擔公安交通管理部門的裁定責任,負擔保險公司理賠后不足的部分。事故期間不計算服務費。乙方不承擔甲方服務車事故的一切責任(包括連帶責任)。

        16、甲方中途如不能按約定提供車輛,甲方需退還乙方未使用期的服務費并付全部服務費 10% 的違約金。

        第五條、乙方責任

        1、按照乙方宣傳的需要,負責制定行車計劃,并提交給甲方。

        2、按照乙方宣傳的需要,負責對服務車輛進行包裝。

        3、經甲、乙雙方約定,甲方提供駕駛人員姓名駛證號 ,是甲方車輛的指定駕駛員。如甲方未經乙方同意而換駕駛員,視為違約,乙方有權解除合同。

        4、乙方中途退車,乙方需按實限使用時間支付甲方使用費并付全部使用費 10% 的違約金。

        第六條、糾紛解決方式

        1、本合同未盡事宜,雙方協商解決。甲乙雙方發生糾紛不能協商解決時,可向運政管理部門申請調解,或起訴至有管轄權的人民法院。

        2、本合同雙方簽字蓋章有效,本合同一式四份,甲方一份,乙方三份。甲方所提供的資料及證件的復印件、雙方車輛行車記錄單等附件為合同組成部分。

        3、如需變更或解除本合同應提前兩天通知對方,并經雙方協商一致的予以變更或解除。

        第七條、特別約定

        1、甲方發生交通肇事后,甲方需提供能夠履行本合同運輸服務義務的車輛和駕駛人員,繼續完成行車計劃。

        2、服務期間,甲方承擔妥善保管車輛的義務和責任,若發生車輛被盜、報廢及其它形式的滅失,乙方不承擔責任。

        甲方: 乙方:

        單位名稱(章): 單位名稱(章): 單位地址: 單位地址:

        法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 電話: 電話:

        年 月 日 年 月 日

      承攬合同 篇4

        甲方:

        乙方:

        甲乙雙方按照《中華人民共和國合同法》和《建筑工程承包合同條例》規定的原則,結合房屋建設的實際情況,經過協商,自愿達成如下協議。

        一、工程概況:

        甲方準備在XX縣XX街新建三層樓帶尖子的房屋一棟。經與乙方接觸、洽談、協商,決定將其房屋交由乙方承建,具體如下: 1、房屋主體結構施工,內墻粉刷,外墻施工(按城建局圖紙),一樓地板磚鋪設,衛生間(包括一、二、三、四樓衛生間)瓷磚鋪設。

        2、乙方按照甲方的圖紙保質保期來進行施工,工程從20xx年 月 日開始動工,至20xx年 月 日竣工。房屋主體結構施工必須于20xx年6月10日前完工。

        3、甲方負責建筑所需的鋼筋、水泥、沙子、磚、地板磚、瓷磚。

        4、施工期間甲方自愿將自有的攪拌機一臺,抽水機一臺、刨床機一臺、膠輪車兩部等物品借與乙方使用,設備維護由乙方負責,施工完畢后歸還甲方。

        5、房屋施工所需如:腳手架、跳板、模板等建筑材料由乙方負責。

        二、費用結算

        1、房屋建設采用費用包干的方式。

        2、房屋建筑總面積以最后實際修建面積為準,按每平方240元計算。

        3、付款方式:

       、僖曳酵瓿傻墓こ探浖追津炇蘸细,甲方按月向乙方按工程完工的70%支付工程款。

       、谌抗こ掏旯ず,經甲方驗收合格,付清工程的余下款項。

        三、質量要求:

        1、工程驗收標準,甲方按照下面的規定執行。

        2、施工中,乙方應按照甲方的要求進行施工,主體結構建設時,墻體要垂直、整體平整,所有的門及門窗的安放與墻體成一條線;粉刷時墻體厚度均勻,無裂縫,內墻面達到整體水平、平整、無裂縫,門及門窗與墻接觸地方的粉刷看不到縫隙,天面要達到厚度均勻,無裂縫,一樓地板磚樓及衛生間的瓷磚要平整完好的粘貼,達到水平;陰陽角與墻體成一條線,與墻面垂直或平行;房屋四周要進行雨水排除的處理,待工程全部結束后,甲方進行竣工驗收。

        四、法律責任:

        1、工程施工現場的安全由乙方自行完全負責,若發生安全事故由乙方完全負責,承擔一切責任,甲方概不負責,沒有任何法律責任。

        2、乙方不按甲方要求進行施工,延期完工或者質量不合格,乙方須對甲方的損失承擔賠償責任。

        五、需要說明:

        1、本合同一式二份,雙方各執一份。

        2、本合同自20xx年_ _月 _日簽定之日起生效。

        甲 方(簽字蓋章) 乙 方(簽字蓋章)

        年 月 日 年 月 日

        雙方證明人(簽字蓋章)

      承攬合同 篇5

        甲乙雙方本著平等互利的原則,經過充分協商就乙方提供原材料(或零部件和元器件),由甲方在_________加工(或裝配)成品達成協議,根據中國有關法律、法規訂立本合同。

        一、加工(裝配)的項目

        1.乙方向甲方提供加工(或裝配)_________(產品)______套(或件)所需的原材料(或散件);甲方對乙方提供的原材料(或散件)進行加工(或裝配),加工(或裝配)后將成品交付乙方。

        2.加工成品名稱和數量:_________。

        二、來料(或來件)的交付

        乙方每月必須分______次(即每月的______日、______日以前)把加工生產所需要的原材料(或零配件、元器件)、包裝物料等運到生產場地,并辦理交接手續。

        甲方對乙方送來的原材料(或零配件、元器件)等必須派專人負責驗收和保管。經驗收不符合規格、質量要求的原材料(或零配件、元器件)或包裝物料數量不足時,甲方應及時通知乙方更換或補足。

        三、原材料損耗

        加工時零件及原料損耗率為_____%,其損耗率由乙方免費供應,如損耗率超過______%,應由甲方補充加工所需之零件和原料。

        四、甲方責任

        1.提供加工(或裝配)生產廠房______平方米。

        2.招聘工人_________名。

        3.提供廠內加工生產所需要的水、電及設備,費用由甲方支付。

        4.按照本合同規定按質、按量、按時向乙方交付成品。

        5.協助乙方辦理駐廠人員暫住戶口、入出境申報手續。

        6.協助乙方辦理加工所需原材料的進口和加工成品的出口手續。

        7.乙方要求甲方協助辦理的其他事宜。

        五、乙方責任

        1.提供加工產品及裝修廠房所需的設備材料,其價格應經雙方協商認可,所需費用由乙方墊支,甲方則從乙方支付的工繳費內逐月償還乙方墊支的本息,償還期為______年。

        2.為使加工生產正;,由乙方提供生產所需要的其他專用設備、測試儀器、檢驗工具等。這部分器材,所有權仍屬乙方所有,只在合同期限內由甲方保管使用,損壞和丟失由甲方負責修理或賠償,但正常維修由乙方負責。合同期滿后,由乙方自行處理。

        3.按照本合同規定的數量、規格、質量及時間要求,提供加工生產的原材料(或零部件和元器件)和包裝物料、輔料(或輔件)。

        4.工人如因工作不力(含工廠管理人員),經教育無效者,乙方有權向甲方提出調換,但禁止非法搜查甲方工廠工人的身體。

        5.甲方要求乙方協助辦理的其他事宜。

        六、加工產品的交付

        甲方每月分______次(即每月的____日、_____日和____日)在甲方廠區或倉庫向乙方移交加工成品。并按下列方法辦理交接手續:

        1.雙方必須派專人參加。

        2.交接的產品必須是在包裝前經過雙方檢驗合格的成品或半成品。

        3.雙方代表必須在交接清單上簽字蓋章。

        七、產品質量

        1.產品質量,以乙方提供的并經雙方商議確定的樣品為標準。

        2.加工生產應在雙方技術人員指導下進行,以工藝比較復雜、技術要求較高的產品,乙方必須派出常駐技術人員,對生產進行具體的檢查指導,發現問題及時解決,以保證產品質量。

        3.產品質量檢查應有雙方的技術人員參加。

        4.技術要求較高,人工無法檢查的產品,應以機械測試檢查為準。

        5.不合格的產品,若純屬甲方加工質量問題,甲方負責免責返修;若是原材料本身質量問題,或是技術設計等原因造成,則乙方應負擔返修費用。

        八、工繳費

        1.試產期(包括對職工培訓)為______天,采取計時工繳費,工人每人每天(八小時)工繳費為______元。

        2.試產期滿后,采取按件計算方式,在堅持互利原則的基礎上、雙方應根據加工的品種、規格、款式和工藝繁簡不同進行定價,并在生產加工合同中訂明為確保工人的合理收入,工繳費平均每人每月不低于_______元。需要加班時,加班費另計,但每個工人每天加班時間最長不得超過_______小時。

        3.甲方工人生產消耗的水、電費由乙方負責。

        4.每月乙方支付甲方________元,作為工作管理費。

        九、結算方式

        結匯應以乙方已簽收的合格產品數額為依據,采取d/p即期結匯或_________方式結匯。產品交付一次結匯一次,每月總結一次。

        乙方逾期支付工繳費,應按銀行貸款利率向甲方加付延期利息,如連續______天不支付,甲方有權停止交付產品。

        十、運輸

        乙方提供的加工機械設備、原材料、包裝物料等,以及甲方加工的成品提供的運輸工具和付出的費用,由乙方負擔。

        十一、保險

        甲方的廠房、設備等,乙方的加工物料、設備和加工成品等,由甲、乙雙方分別向_______保險公司投保,所需費用各自承擔。

        十二、稅收

        雙方均應遵守中國的有關稅法規定,按時繳納各自應該繳納的稅款。

        十三、擔保

        為了保證雙方履行合同和及時按合同規定支付罰款或賠償損失,雙方應分別向對方提供各自銀行所出具的保函。

        十四、設備安裝與技術培訓

        由乙方代購或借用的設備,乙方應派出技術人員協助安裝,并對甲方人員進行技術培訓。乙方技術人員的工資及一切費用,由乙方負責。甲方為乙方派出的技術人員提供生活的'方便條件。

        十五、違約責任

        1.乙方應按本合同規定的規格、質量、數量和時間要求進料,并及時結匯,如因乙方的原因造成停產或其他經濟損失,乙方應負責賠償。

        2.甲方應按本合同規定的成品數量、規格、質量和時間要求向乙方交貨,如違背合同的規定造成乙方的經濟損失,甲方應負賠償責任。

        十六、聲明及保證

        (一)甲方

        1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。

        2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

        3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

        4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

        (二)乙方

        1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。

        2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

        3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

        4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

        十七、保密

        雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_____年。

        一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

        十八、不可抗力

        本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

        如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在_________天內提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

        十九、通知

        1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_______(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。

        2.各方通訊地址如下:____________________________________。

        3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_____日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

        二十、爭議的處理

       。ㄒ唬┍竞贤躝_______國法律管轄并按其進行解釋。

       。ǘ┍竞贤诼男羞^程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第_____種方式解決:

        1.提交_________仲裁委員會仲裁;

        2.依法向人民法院起訴。

        二十一、解釋

        本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。

        二十二、補充與附件

        本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。

        二十三、合同效力

        本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為______年,自_______年_____月_______日至_______年____月____日。本合同正本一式_____份,雙方各執_____份,具有同等法律效力;合同副本____份,送___留存一份。

        甲方(蓋章):_____________ 乙方(蓋章):_____________

        授權代表(簽字):_________ 授權代表(簽字):_________

        簽訂時間:___年____月____日 簽訂時間:____年____月___日

        簽訂地點:_________________ 簽訂地點:_________________

      承攬合同 篇6

        廣告客戶單位名稱(簡稱甲方):

        廣告發布單位名稱(簡稱乙方):

        根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》等法律、法規和規章的規定,為明確合同雙方當事人的權利和義務,甲乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則,經協商一致,簽訂本合同,并共同遵守。

        第一條 廣告發布事項

        甲方委托乙方以 的形式發布戶外廣告。

        1、展示牌 2、電子顯示裝置 3、燈箱 4、霓虹燈 5、交通工具 6、水上漂浮物 7、升空器具 8、充氣物 9、模型 10、旗幟 11、條幅 12、其他:

        廣告發布內容:________

        廣告設計時限:____________

        廣告制作時限:____________

        廣告發布時間和期限: ___________

        廣告發布地點及具體位置:____________

        廣告發布數量及規格: _____________

        其他約定:____________

        第二條 廣告費用、支付期限和方式

        (一)本合同廣告費用為:設計費用(人民幣,下同) 元,制作費用 元,發布費用 元,合計 元,大寫:

        (二)本合同簽訂后,甲方應于 年 月 日前支付廣告費用的 %即 元,作為定金,待最后一次支付剩余款項時抵作價款。剩余款項分 次付清。

        第一次付款: 年 月 日前支付 元。

        第二次付款: 年 月 日前支付 元。

        第三次付款: 年 月 日前支付 元。

        補充約定:

        (三)按下列第 項方式支付。

        1、支票 2、轉賬 3、現金 4、其他:

        第三條 雙方權利義務

        (一)甲方權利義務

        1、甲方為廣告主的,應按照有關法律法規的規定向乙方提供下列文件:

        (1)營業執照以及其他生產、經營資格的證明文件,廣告所推銷的商品和服務應符合廣告主的經營范圍或業務范圍;

        (2)質量檢驗機構對廣告中有關商品質量內容出具的證明文件;

        (3)發布法律、法規和規章規定應當進行審批的廣告,須提供有關行政主管部門的審查批準文件;

        (4)確認廣告內容真實性的其他證明文件。

        2、甲方為廣告主代理機構的,除提供廣告主的上述資料外,還須同時提供代理機構的營業執照和委托協議書。

        3、甲方承諾其提供的有關證明文件真實、合法、有效,不違反法律法規規定、不損害社會公共利益、不侵犯他人的民事權利。

        4、甲方應在本合同簽訂后的 日內,向乙方提供廣告樣件,并承諾樣件內容真實合法。

        5、甲方因特殊原因需要撤銷廣告發布訂單或暫緩發布廣告的,應在廣告發布日的 天前以書面形式通知乙方,否則應按廣告發布費用的 %賠償乙方損失。

        6、甲方應向乙方提交廣告樣件所涉及的他人民事權利的合法使用許可證明。廣告內容中有使用他人名義、形象的,應事先取得他人的書面同意;使用無民事行為能力人、限制民事行為能力人的名義、形象的,應當事先取得其監護人的書面同意。

        7、甲方應當按照合同約定的金額、時間、方式支付廣告費用。

        8、因不可抗力或非乙方原因造成廣告無法按期發布的,甲方有權要求乙方順延發布,如延遲發布無法實現合同目的的,甲方有權解除合同。

        (二)乙方權利義務

        1、乙方承諾本單位合法擁有本合同約定戶外廣告媒介的設置使用權和廣告發布資格,本合同約定廣告發布地點、形式符合天津市戶外廣告設置規劃的要求。

        2、乙方有權要求甲方按有關法律法規規定提交廣告發布所需要的證明文件。

        3、乙方應當依法向工商行政管理機關申請戶外廣告登記,按批準的事項發布本廣告。

        4、乙方應在辦妥戶外廣告登記審批手續之日起 日內,發布本合同約定的廣告。

        5、乙方應建立廣告審查制度,配備合格的廣告審查人員,依法對甲方提供的廣告樣件進行審查。

        6、甲方提供的廣告樣件內容及其表現形式不符合法律法規規定的,或者規格不符合技術標準的,乙方有權要求甲方修改。甲方應在個工作日內,將修改后的樣件交給乙方。如果甲方不同意修改或逾期仍未提供修改稿,造成無法辦理戶外廣告登記審批手續的,乙方有權解除合同,不視為乙方違約。

        7、應甲方要求,乙方承擔廣告設計、制作的,乙方應在廣告發布日的 天前,將廣告發布樣件交給甲方,經甲方確認并辦理登記審批后方可發布。

        8、因乙方原因造成廣告無法按期發布的,乙方應在廣告發布日的 天前以書面形式通知甲方,重新發布事項由雙方共同協商。否則乙方應按廣告發布費用的 %賠償甲方損失。

        9、乙方應定期對戶外廣告發布設施進行維護,保持戶外廣告整潔、完好、美觀,確保廣告的發布效果。戶外廣告發布設施損毀和發生故障的,乙方應在 日內修復。

        10、乙方應建立廣告檔案管理制度,自本合同履行完畢之日起保存本合同文本和有關資料兩年。

        第四條 違約責任

        (一)本合同所有條款甲乙雙方應共同遵守,任何一方不得在未征得對方同意的情況下擅自修改或違背。

        (二)甲方未按照約定繳付廣告費用的,每逾期一天按照未支付金額的 %支付違約金。逾期付款時間超過 日的,乙方有權解除合同。

        (三)因甲方未按期交付廣告樣件造成本合同無法履行的,由甲方承擔違約責任,按本合同約定廣告費用的 %向乙方支付違約金。

        (四)因乙方原因導致廣告漏發或者錯發、規格和內容錯誤的,乙方給予補發,補發時間由甲乙雙方協商確定。由此致使甲方無法實現合同目的的,乙方應按廣告費用的 %賠償。

        (五)乙方已盡法定審查義務,而因甲方提供虛假證明材料造成廣告作品侵犯第三方合法權益的,甲方承擔全部責任,乙方明知或應知甲方提供虛假證明材料的除外。

        (六)乙方未盡法定的廣告審查義務導致發布的廣告違法,甲方可向乙方追究相應的責任。

        (七)因乙方未在約定時間內修復受損和發生故障的設施而影響廣告發布效果,致使無法實現廣告目的的,應按日向甲方支付賠償金 元。

        (八)因不可抗力因素導致本合同無法履行的,由甲乙雙方協商解決,均不承擔違約責任。甲乙雙方一致確認,因自然災害、重大政治、社會活動和事件等特殊原因致使本合同無法履行的,為不可抗力,適用本條約定。

        第五條 合同爭議解決方式

        雙方在履行合同中發生的爭議,由雙方協商解決。協商不成的,雙方同意按以下第 種方式解決:

        1、向 仲裁委員會申請仲裁;

        2、向 人民法院提起訴訟。

        本合同未盡事宜,按國家有關法律和行政法規規定,由雙方協商做出補充協議,補充協議與本合同具有同等效力。本合同一式 份,甲、乙雙方各執 份。

        甲方(章):___________

        法定代表人(簽字):___________

        乙方(章): ___________

        法定代表人(簽字): ___________

        簽約日期:年 月 日

      承攬合同 篇7

        定作方:______________(簡稱甲方)

        承攬方:______________(簡稱乙方)

        經雙方協商一致,訂立下列條款,共同信守。

        品名或項目

        規格、型號

        單位

        數量

        單價

        價款或酬金(元)

        金額: 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分

        1.產品的質量、包裝、加工方法:______________________________________________

        2.原材料的提供以及規格、數量、質量:________________________________________

        3.履行的期限、地點和方式:__________________________________________________

        4.驗收標準和方法:__________________________________________________________

        5.結算方式:________________________________________________________________

        6.違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。

       。1)承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值________%或酬金總額________的違約金。

       。2)定作方的違約責任:中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途解除合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部分價款總值______%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金________%的違約金。

        7.雙方約定的其它條款:_______________________________________________________

        8.以上條款如有未盡事宜,應以書面協議,作為附件。

        9.本合同執行中發生糾紛,雙方應及時協商解決,協商不成時,任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

        10.本合同一式______份,正本雙方各執________份,副本送工商行政管理局所存查。

        11.本合同有效期限:從雙方簽署之日起到________年____月____日止。

        12.本合同簽訂日期:________年____月____日。

        定作方:______________ 承攬方:____________

        法定代表人:__________ 法定代表人:________

        開戶銀行:____________ 開戶銀行:__________

        帳號:________________ 帳號:______________

        ________年____月____日

      承攬合同 篇8

        定作方:_______(簡稱甲方)

        承攬方:_______(簡稱乙方)

        經雙方協商一致,訂立下列條款,共同信守。

        ┌─────┬──────┬───┬───┬───┬─────────┐

        │品名或項目│ 規格、型號 │ 單位 │ 數量 │ 單價 │ 價款或酬金(元) │

        ├─────┼──────┼───┼───┼───┼─────────┤

        │ │ │ │ │ │ │

        ├─────┼──────┼───┼───┼───┼─────────┤

        │ │ │ │ │ │ │

        ├─────┼──────┼───┼───┼───┼─────────┤

        │ │ │ │ │ │ │

        ├─────┴──────┴───┴───┴───┴─────────┤

        │金額: 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 │

        └──────────────────────────────────┘

       。保a品的質量、包裝、加工方法:

       。玻牧系奶峁┮约耙幐、數量、質量:

       。常男械钠谙、地點和方式:

       。矗炇諛藴屎头椒ǎ

       。担Y算方式:

       。叮`約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。

       。ǎ保┏袛埛降倪`約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值____%或酬金總額____的違約金。

       。ǎ玻┒ㄗ鞣降倪`約責任:中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途解除合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部分價款總值___%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金____%的違約金。

       。罚p方約定的其它條款:

       。福陨蠗l款如有未盡事宜,應以書面協議,作為附件。

       。梗竞贤瑘绦兄邪l生糾紛,雙方應及時協商解決,協商不成時,任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

       。保埃竞贤皇剑撸撸叻,正本雙方各執____份,副本送工商行政管理局所存查。

       。保保竞贤行谙蓿簭碾p方簽署之日起到____年__月__日止。

       。保玻竞贤炗喨掌冢海撸撸撸吣辏撸咴拢撸呷

        定作方:_____ 承攬方:_____

        法定代表人:_____ 法定代表人:____

        開戶銀行:______ 開戶銀行:_____

        帳號:_______ 帳號:_______

       。撸撸撸吣辏撸咴拢撸呷

      承攬合同 篇9

        甲方:_______________

        乙方:_______________

        根據《中華人民共和國合同法》和《建筑法》及有關規定,結合本工程具體情況,經雙方協商一致,簽定本協議,共同遵守。

        建設單位:_______________

        工程名稱:_______________

        一、乙方作為公司項目部承攬施工該工程,實行自主經營、獨立核算、自負盈虧、依法納稅,經營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣 元。項目部的實際人員配置、運營和工程的施工由乙方具體實施,甲方予以監管。

        二、乙方必須嚴格執行國家法律法規,嚴格執行國家有關建筑、安裝工程質量標準和安全施工的有關部門規定,安全生產、文明施工,認真執行國家安全、質量生產操作規程。涉及工程中使用的特種設備或起重設備必須掛靠甲方名頭進行檢測以及備案的,甲方只負責蓋章以幫助履行相關手續,不負擔具體問題和責任。若因違反上述規定或本項目的其他事宜而引起的一切責任和損失,全部由乙方承擔;同時甲方有權單方面解除合同并撤銷項目部。

        三、甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行正常的管理和指導,乙方必須無條件接受甲方的管理。對發現有違反質量、安全操作規程施工或發現存有質量、安全隱患的情況,甲方有權責令停工整頓。

        四、乙方不得將該工程轉包。在施工中,凡與其他單位和個人簽定的一切合同、協議、承諾以以及在經營中發生的一切債權、債務等經濟責任和法律糾紛,完全由乙方負責,甲方不承擔任何連帶責任。

        五、乙方必須妥善處理好本工程的農民工的工資問題,所有涉及本工程項目的勞動工資問題均由乙方自行負責,甲方不承擔任何連帶責任。

        六、乙方應配備和組建好項目經理部,建立、健全質量保證體系、質量管理體系、安全生產管理體系項目經理及成員要有上級有關部門部門頒發的上崗資格證。并自覺遵守上級有關部門規定,按時做好技術檔案及安全內業等資料,隨時接受上級部門的檢查,并將有關證件材料及時上交公司。

        七、現場保險費、質保金、相應的規費等一切費用均由乙方繳納辦理,并負責為本項目施工現場的全體人員辦理人身意外傷害保險,并對施工中發生的一切事故承擔全部責任及費用。

        八、乙方必須遵守公司財務制度及有關部門規定,正確計算施工成本,賬簿設置齊全,以備稅務機關檢查,并及時上報統計財務報表。建設單位撥付工程款必須先進甲方賬戶,甲方不得擅自挪用乙方工程款,甲方扣除管理費及稅費,其余撥付給乙方。

        九、由于建設單位工程款不能按期撥付導致工期延誤,乙方不承擔相應責任;由于乙方人員、材料、設備、施工方法等原因導致工期延誤,后果、責任由乙方自行承擔。同時,若工程質量、工期沒有達到合同約定的標準,乙方承擔一切責任。

        十、乙方對安全生產負有直接責任,發生安全事故由乙方承擔責任并接受上級部門的處罰和法律責任。

        十一、乙方自行負責收集整理各項施工文件,該工程的技術檔案在簽署單位工程竣工驗收報告后30天內交公司一份存檔備查。

        十二、依據施工合同,掛靠有效期在合同范圍內,有效期滿,雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債務后,本合同自動解除。

        十三、本協議雙方簽蓋章后生效。

        未盡事宜,雙方協商解決。

        甲方(蓋章):_____________ 乙方(蓋章):______________

        ___________年____月____日 ___________年____月____日

      【承攬合同范文匯編九篇】相關文章:

      1.承攬合同范文

      2.承攬合同:安裝承攬合同

      3.承攬合同范文匯編10篇

      4.承攬合同范文匯編7篇

      5.承攬合同范文匯編八篇

      6.承攬合同范文匯編9篇

      7.承攬合同范文匯編8篇

      8.承攬合同范文匯編五篇