• <button id="xnmtm"><acronym id="xnmtm"></acronym></button><rp id="xnmtm"></rp>
      <button id="xnmtm"><acronym id="xnmtm"></acronym></button>

    1. <rp id="xnmtm"></rp>

      <rp id="xnmtm"></rp>
      <tbody id="xnmtm"></tbody>

      合同范本>承攬合同>承攬加工合同

      承攬加工合同

      時間:2021-10-02 10:00:53 承攬合同 我要投稿

      有關承攬加工合同范文集錦六篇

        在人們的法律意識不斷增強的社會,關于合同的利益糾紛越來越多,簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。那么合同書的格式,你掌握了嗎?下面是小編整理的承攬加工合同6篇,希望對大家有所幫助。

      有關承攬加工合同范文集錦六篇

      承攬加工合同 篇1

        買賣合同是出賣人轉移標的物的所有權于買受人,買受人支付價款的合同。加工承攬合同,是承攬人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人給付報酬的合同。承攬合同一般來說包括加工合同、定作合同、修理合同、復制合同、測試合同和檢驗合同等。其中的定作合同是承攬人用自己的設備、技術、材料和勞力,應定作人的特殊要求制作成品,定作人接受成品并支付報酬的合同。定作合同與買賣合同經常被混淆。

        一、買賣合同與承攬合同的區分標準。

        法律之所以區分各種有名合同,并在實體法和訴訟法中針對各類合同作出不同的法律規定,原因在于立法者對各種契約關系中的利益關注程度不同。首先,從實體法即《合同法》的規定來看,雖然二者具有相似性,但定作合同還是有著與買賣合同的顯著區別:比如合同法規定定作人對承攬人的工作有監督、檢查權,定作人有單方改變定作方案的權利,有單方要求承攬人停止加工行為的權利,承攬方未經許可不得留存技術資料和復制品等。法律賦予定作人如此諸多的權利,也就是讓定作人控制整個加工過程,反過來也就是說,只有定作人控制整個加工過程的合同,法律才確認其為承攬合同。從合同當事人的角度來解釋也就是說,只有在定作人有控制生產人生產過程、而相關商品生產人也同意定作人對自己的生產過程進行必要控制時,雙方才稱得上達成了“加工承攬”的合意。在現實中,即便有的合同作了諸如“留置權”的約定,但如果該合同中沒有定作方控制生產過程的意思表示,或者該合同明確排斥定作方對生產方的必要控制,則不論雙方在合同中如何約定留置權,都不能認定雙方簽定的合同是承攬合同。 其次,從訴訟程序法來看。最高法在關于民事訴訟法的適用解釋中,明確將承攬合同的加工地作為承攬合同的履行地以及訴訟管轄地,做如此規定,是為了達到最大限度的查明案件真相的目的,即通過訴訟管轄權的制度構建,使法院最大可能的接近案件主要事實的發生地,以方便辦案。這說明司法機關關注的也是承攬合同的加工過程,審查的重點也是加工過程中雙方當事人權利義務的行使和履行。從這一方面來看,說明法院系統亦認為注重加工過程約定的合同才是承攬合同,反過來解釋就是,不注重加工過程而只注重標的物交付和轉讓的合同的應當是買賣合同。

        由此可見,二者的區別關鍵在于:在承攬合同中,定作人注重的是對生產過程的控制和監督;如果一個合同規定了定作人對生產過程的必要的控制權,而且這些控制權顯然屬于該合同的重要部分,則該合同應屬于承攬合同,反之則屬于買賣合同。

        二、其他具體區別:

        1、買賣合同以轉移所有權為目的,出賣人的主要義務是轉移標的物的所有權;承攬合同以完成一定工作為目的,轉移標的物的所有權只是承攬人完成工作后的一項附隨義務。

        2、在買賣合同中,雙方當事人的權利義務所指向的對象都是一定的物;在承攬合同中,雙方當事人的權利義務所指向的對象主要是一定的行為。

        3、買賣合同的標的物是雙方約定的出賣人應交付的物;承攬合同中的標的物只能是承攬人嚴格按照定作人的要求而完成的工作成果。

        4、買賣合同的標的物可以是種類物,也可以是特定物;承攬合同的標的物是一種工作成果,這種工作成果是特定物,如有著特定的尺寸和功能。

        5、承攬合同的定作人在工作成果未完成之前,隨時可以解除合同;而買賣合同的當事人并無此權利。

        6、買賣合同中當事人可以約定自合同成立起標的物意外滅失的風險,可由買受人承擔,也可以由出賣人承擔。承攬合同中在工作完成前,只能由承攬人自己承擔工作物意外滅失的風險。 因此,實務中最重要的是審查該合同有無意在強調標的物的接受人對生產進行控制的內容。比如審查合同有沒有約定標的物接受人享有材料選材或者生產過程的監督檢查權、是不是享有單方設計變更權或終止定作權。這些約定不一定全部具備,但是必須能顯示出定作人對生產過程的必要控制,如果沒有體現對生產過程的控制,應認定為買賣合同。反之則認定為承攬合同。

      承攬加工合同 篇2

        甲方:

        乙方:

        1、前言

        經過友好協商,甲、乙雙方本著長期友好合作、互利互惠、共同發展的前提,就鑄件合作事宜達成一致,特簽訂本合同并共同信守執行。乙方將根據甲方提供的技術資料和鑄造清單進行鑄造并供貨。

        2、供貨范圍和雙方職責

       。1)供貨范圍

        按甲方提供的鑄件清單供貨。

        鑄件上要帶檢驗試棒2根(¢30﹡300);球鐵件的附鑄試塊采用“Y”型試塊并附質保書。

       。2)乙方職責

        完成上述規定供貨范圍的供貨。

        返回甲方提供的所有資料,并為甲方保密。

        向甲方提供鑄件的材料說明(A、機械性能;B、材質化驗)

       。3)甲方職責

        每套鑄件(每件)向乙方提供鑄件圖紙一套。

        負責解決乙方在泡沫模型制作過程中的技術問題。

        向乙方提供鑄造清單(明細)并說明材料,件數,交貨期。

        甲方向乙方提供技術要求。

        技術要求

       。ˋ)鑄件材料:HT250、HT300、MoCr鑄鐵、QT600-3

       。˙)鑄件化學成份:根據提供給貴公司的化學成份標準。

       。–)鑄件應清理干凈,去除冒口殘余,粘砂以及內腔殘余物等。鑄件表面進行噴丸處理,要求鑄件表面光潔。

       。―)鑄件不允許有影響使用性能的裂紋、氣孔冷隔、縮松、鐵包砂和起皮等缺陷存在。

       。‥)鑄件加工面上不允許存在加工余量范圍內的表面缺陷。

       。‵)鑄件交貨時應附有合格證、質保書,其中包括:供方名稱、鑄件名稱、鑄年材料牌號、圖號及必要的檢驗結果、制造日期(或編號)或生產批號、機械性能。

        3、價格

       。1)鑄件價格

        HT250:

        MoCr:

        QT600:

        特殊規格鑄件價格雙方協商定

        4、結算方式:

       。1)鑄件以甲方驗收過磅,并通知乙方認可。

       。2)鑄件在甲方現場驗收合格后,開具發票,甲方收到發票30天內全額付款。

       。3)鑄件經甲方使用,確認滿足第六條定義的質量保證。

        5、交貨期

       。1)乙方嚴格按甲方提供的清單、周期進行鑄件并及時交貨。

       。2)具本交貨日期:(泡沫模型與鑄件制造,周期,不含路途)

        鑄件5噸以下16-20天。

        鑄件5-8噸18-22天。

        鑄件8噸以上的另商定。

       。3)特殊規格雙方協商定。

        6、驗收

        甲方應根據有關資料和技術協議、國家標準對鑄件進行驗收。

        7、質量保證:

        甲方在加工過程中發現鑄造原因造成的廢品,應立即通知乙方,如確系乙方鑄造原因造成的廢品,由乙方補廢包換,并以急件的形式補廢,模型費由乙方負擔。

        8、合同修改:

        只有在合同雙方的合法代表書面簽字同意后,才能對本合同的條款進行修改,補充和更改。這些修改、補充和更改的文件與本合同具備同等效力。

        9、不可抗力:

       。1)當不可抗力發生時,發生不可抗力的一方有義務做出努力,將不可抗力帶來的損失減少到最低限度。

       。2)因不可抗力造成的損失由雙方商定解決。

        10、權力和義務的轉讓:

        乙方不得將本承包合同所產生的權力義務轉讓給任何第三方。

        11、合同的終止和解除

       。1)發生下列情況之一時,甲方有權終止和解除合同,并有權要求乙方賠償由此造成的經濟損失。

        乙方無正當理由不按期制造投入時。

        實際制造進度比進度表上的日程大大延遲,按期交付無可能時。

        乙方無正當理由不執行合同有關規定,經甲方書面催促仍無解決誠意時。

       。2)發生下列情況時,乙方有權終止和解除合同,并有權要求甲方賠償由此造成的經濟損失。

        甲方違反本合同而造成本合同無法履行時。

        甲方沒有支付合同金額的能力時。

        12、爭議解決:

        當甲、乙雙方之間在履行本合同過程中發生爭議而通過協商已無法解決時,可直接向人民法院起訴,甲方乙方同意雙方的爭議由合同履行地(煙臺)人民法院管轄。

        13、合同附件

        下述合同附件與本合同同進簽署,一并有效。

        附件一、每次提供鑄造清單、進度表。

        14、通知

        所有通知和通訊均需采用書面形式,如為傳真或電傳,則發生當日視為送達。

        15、合同生效

        本合同一式二份,雙方各執一份,合同經雙方授權代表簽字、蓋章即生效。

        甲方 乙方

        代表(簽字) 代表(簽字)

        日期: 日期:

      承攬加工合同 篇3

        承攬方:

        地址:

        電話:

        定作方:

        地址:

        電話:

        定作方委托承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

        第一條 加工成品

        第二條 加工成品質量要求

        第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量

        1、(用承攬方原料完成工作的)承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

        2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

        3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。

        第四條 技術資料、圖紙提供辦法

        1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

        2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

        3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

        第五條 價款或酬金

        價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。

        第六條 驗收標準和方法

        1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

        2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

        3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

        第七條 交貨的時間和地點

        1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。

        2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

        第八條 包裝要求及費用負擔

        第九條 運輸辦法及費用負擔

        第十條 轉包

        1、乙方(同意或不同意)將定作物的主要工作交由第三人完成;

        2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的:

       。1)乙方可以交由第三人完成的工作包括:

       。2)乙方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。

        3、乙方未經甲方同意將主要工作交由第三人的,甲方有權解除合同。

        4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。

        第十一條 其他約定

        第十二條 承攬方的違約責任

        1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

        2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

        3、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的',應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

        4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規定的,應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

        未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

        5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。

        6、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

        7、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

        8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

        9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

        10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

        第十三條 定作方的違約責任

        1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

        2、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。

        3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

        4、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

        5、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

        6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

        7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

        第十四條 不可抗力

        在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。

        第十五條 糾紛的處理

        加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按( )項處理:

        1、向仲裁機關申請仲裁;

        2、向人民法院起訴。

        本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,做出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

        本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份,正副本具有同等法律效力。

        定作方:

        代表人:

        ______年____月____日

        承攬方:

        代表人:

        ______年____月____日

      承攬加工合同 篇4

        承攬方(甲方):_________

        定作方(乙方):_________

        甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執行。

        第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費

        定作物名稱:_________

        型號:_________

        規格:_________

        質量要求:_________

        計量單位:_________

        數量:_________

        加工費:_________

        單位總價:_________

        第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標準與方法包裝標準包裝費承擔。

        第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔。

        第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料。

        材料名稱:_________

        型號:_________

        規格:_________

        質量要求:_________

        計量單位:_________

        數量:_________

        單價:_________

        總價:_________

        圖紙、技:_________

        術資料及:_________

        交付時間:_________

        第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸

        材料名稱:_________

        交付時間:_________

        交付地點:_________

        交付數量:_________

        包裝要求:_________

        檢驗方法:_________

        運輸方法:_________

        運費承擔:

        第六條加工費結算辦法與時間_________。

        第七條乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應于_________年 _________月_________日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的,無權請求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。

        第八條甲方的違約責任

        1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后,仍不符合合同規定的有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。

        2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。

        3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。

        4.甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。

        5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。

        6.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。

        第九條乙方的違約責任

        1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。

        2.乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。

        3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

        4.乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。

        5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。

        6.乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。

        第十條聲明及保證

        (一)甲方:

        1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。

        2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

        3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行

        為。

        4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

        (二)乙方:

        1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。

        2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

        3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

        4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

        第十一條保密

        雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

        一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

        第十二條不可抗力

        本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

        如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在_________天內,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

        第十三條通知

        1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。

        2.各方通訊地址如下:_________。

        3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

        第十四條爭議的處理

        1.本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。

        2.本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:

        (1)提交_________仲裁委員會仲裁;

        (2)依法向人民法院起訴。

        第十五條解釋

        本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。

        第十六條補充與附件

        本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。

        第十七條合同效力

        本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_________年_________月 _________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執 _________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。

        承攬方(蓋章):_________定作方(蓋章):_________

        法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________

        地址:_________地址:_________

        _________年____月____日_________年____月____日

        簽訂地點:_________簽訂地點:_________

      承攬加工合同 篇5

        定作單位:某某項目經理部 (以下簡稱甲方)

        承攬單位:某某鋼結構制造有限公司 (以下簡稱乙方)

        根據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》等有關規定,甲方將本工程風口平臺出鐵場構件加工制作委托給乙方承攬加工,結合具體情況,雙方本著公平合理的原則,經充分協商一致,簽訂本合同,以資共同遵照履行。

        第一條 加工構件品名與價款

        一、 加工品名:某某高爐大修項目鋼結構工程風口平臺出鐵場構件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構件。

        二、 承攬方式:本加工構件采用包人工、包輔材、包機械、包工期、包質量、包安全及綜合單價包干、完工結算的承攬方式。

        三、 加工單價:每噸壹仟元整人民幣(¥:1000.00元人民幣)

        四、 本加工構件綜合單價一次包定,不受市場物價浮動和有關部門調價文件的影響;已包含了加工制作時所要發生及所涉及到的所有加工內容及費用,加工制作范圍內將不再發生的其它費用支出。

        五、 本加工構件不含防腐涂裝,由甲方防腐涂裝分包單位在制作場地進行防腐涂裝,乙方免費提供構件機械翻身。

        六、 本合同價款已含乙方應繳納的稅費和各種規費,乙方開具發票。

        第二條 加工成品期限與交付

        一、 加工期限:暫定為三十日歷天。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。

        二、 交付狀態:按甲方提供的加工制作轉換圖全部圖示狀態交付,并配合防腐涂裝。

        三、 交付地點:運輸至甲方指定場地,甲方負責卸車。

        第三條 加工材料供應與采購

        一、 甲方負責供應的材料:本加工構件的所有工程鋼材由甲方供應,并負責送貨到乙方指定地點,乙方負責卸貨。乙方應設專人向甲方辦理甲供材的限額領料手續。甲供鋼材按乙方編制的材料預算經甲方審核后,作為供料依據(板材材損2%、型材材損3%)。乙方按圖紙要求負責組織排版套材下料,排版圖必須經過甲方確認后方可下料切割,超供用料甲方負責回收或按市場廢鋼價在乙方工程款中扣除;如因乙方原因超領用料或浪費材料按同期市場價在乙方工程款中扣除,并加收5%的采管費。

        二、 乙方負責供應的材料:本加工構件的所有輔材、措施用料均由乙方自行采購;采用甲控乙供形式;所有材料必須符合施工圖設計要求。

        三、 乙方自行采購的材料、構配件等應具有產品合格證或質量證明文件,沒有合格證書,且未經鑒定或經過試驗定為不合格的材料、構配件等,甲方有權制止使用,由此而造成的損失由乙方負責。

        四、 具有合格證書的材料、構配件等應按規定復驗,其檢驗費用由乙方承擔,如屬不合格產品,其不合格產品由乙方在48小時內清理出場。

        五、 材料代用,經甲方批準后,乙方方可使用代用材料;因乙方原因使用時,由乙方承擔發生的費用。

        第四條 加工成品質量與驗收

        一、 根據設計施工圖、修改圖、轉化圖、變更通知、施工說明及有關技術文件資料,遵照國家現行《建筑安裝工程施工及驗收規范》、《建設工程質量管理辦法》和有關工程質量的規定,由乙方確保本加工構件質量。

        二、 質量等級:一次驗收合格

        三、 保修期限:保修壹年。

        四、 技術資料:由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術說明資料,交付完畢后收回,乙方不得留存技術資料的復制品。技術資料必須按甲方貫標程序記錄整理,格式采用甲方提供的表格格式。

      承攬加工合同 篇6

        合同編號:_________

        定作人:______簽訂地點:_________

        承攬人:______簽訂時間:__年__月__日

        第一條加工物、數量、報酬、交貨期限

        加工物|規格|計量||報酬|交貨期限及數量

        數量

        名稱|型號|單位||單價|金額|合計

        合計人民幣金額(大寫):

       。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴,可以另接)

        第二條定作人提供的材料

        材料|規格|計量

        數量|質量|提供日期|消耗定額

        名稱|型號|單位

       。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴,可以另接)

        第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限:

        第四條加工物的技術標準、質量要求:

        第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件:

        第六條加工物的包裝要求及費用負擔:

        第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:

        第八條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的____日內答復。

        第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。

        第十條加工物的交付方式及地點:

        第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限:

        第十二條報酬的結算方式及期限:

        第十三條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)_______________元。

        第十四條本合同解除的條件:

        第十五條定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。

        第十六條違約責任:

        第十七條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第____種方式解決:

       。ㄒ唬┨峤唬撸撸撸撸撸撸撸咧俨梦瘑T會仲裁;

       。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。

        第十八條其他約定事項:

        定作人|承攬人|鑒(公)證意見:

        定作人(章):承攬人(章):

        住所:住所:

        法定代表人:法定代表人:

        居民身份證號碼:居民身份證號碼:

        委托代理人:委托代理人:

        電話:電話:

        開戶銀行:開戶銀行:鑒(公)證機關(章)

        賬號:賬號:經辦人:

        郵政編碼:郵政編碼:年月日

        監制部門:印制單位:

      【有關承攬加工合同范文集錦六篇】相關文章:

      1.有關承攬加工合同

      2.有關承攬加工合同集錦九篇

      3.有關承攬加工合同集錦八篇

      4.有關承攬加工合同集錦8篇

      5.有關承攬加工合同集錦9篇

      6.有關承攬加工合同集錦5篇

      7.有關承攬加工合同集錦六篇

      8.有關承攬加工合同集錦6篇

      9.有關承攬加工合同集錦五篇