• <button id="xnmtm"><acronym id="xnmtm"></acronym></button><rp id="xnmtm"></rp>
      <button id="xnmtm"><acronym id="xnmtm"></acronym></button>

    1. <rp id="xnmtm"></rp>

      <rp id="xnmtm"></rp>
      <tbody id="xnmtm"></tbody>

      合同范本>承攬合同>加工承攬合同

      加工承攬合同

      時間:2021-08-04 09:41:12 承攬合同 我要投稿

      有關加工承攬合同4篇

        在不斷進步的社會中,合同的使用頻率呈上升趨勢,它也是減少和防止發生爭議的重要措施。那么合同要怎么擬定?想必這讓大家都很苦惱吧,下面是小編精心整理的加工承攬合同4篇,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

      有關加工承攬合同4篇

      加工承攬合同 篇1

        定作方:_______________(簡稱甲方)

        營業執照號碼:_____________________

        承攬方:_______________(簡稱乙方)

        營業執照號碼:_____________________

        根據《加工承攬合同條例》有關規定,經雙方協商一致,訂立下列條款,共同信守:

        品名或項目

        規格、型號單位數量單價價款或酬金元金額:仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分

        一、產品的質量、包裝、加工方法:________________________

        二、原材料的提供以及規格、數量、質量:________________________

        三、履行的期限、地點和方式:_________________________

        四、驗收標準和方法:_________________________

        五、結算方式:_________________________

        六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。

        1.承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____ %的違約金。

        其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規定執行。

        2.定作方的違約責任:中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關規定執行。

        七、雙方約定的其它條款:________________

        八、以上條款如有未盡事宜,應以書面協議,作為附件。

        九、本合同執行中發生糾紛,雙方應及時協商解決,協商不成時,任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

        十、本合同一式________份,正本雙方各執___________份,副本送工商行政管理局所存查。

        十一、本合同有效期限:從雙方簽章之日起到________年________月________日止。

        十二、本合同簽訂日期:________年________月________日

        定作方:________________

        代表:__________________

        開戶銀行:______________

        帳號:__________________

        承攬方:________________

        代表:__________________

        開戶銀行:______________

        帳號:__________________

        _______年______月_____日

      加工承攬合同 篇2

        委 托 方:簽 訂 地 點:

        承接方: 深圳斯拉歐加文化傳播有限公司 訂 日 期:年月日

        依照《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規的規定,經雙方協商, 簽訂本合同,共同信守。

        第一條:廣告承攬要求。

        1.1 項目(制作)

        1.2 廣告及活動內容及有關證件的名稱、編號

        1.3 發布地點或形式:

        1.4 顏色:

        1.5 規格或材料:

        1.6 刊播次數、起止日期及時間:

        第二條:費用及支付方法

        2.1 費用

        本次活動總金額為 ,(大寫 圓整)

        2.2 結算方式和期限:

        第三條:驗收方式及時間:

        第四條:違約責任

        4.1 委托方中途廢止合同,向承攬方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金;逾期支付廣告費用,每逾期一天,按所欠款項的 1% 償付違約金。

        4.2 承攬方不能完成合同規定的工作,向委托方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金;不能按期履行合同義務的,每逾期一天,按所欠款項的 1% 償付違約金。

        4.3 其他違約責任,按《加工承攬合同條例》執行。

        第五條:糾紛解決方式

        發生合同糾紛,雙方協商不成,按下列第( 2 )項規定辦理。

        1. 向地經濟合同仲裁機關申請仲裁;

        2. 向 連云港市當地 人民法院起訴。

        第六條:雙方商定的其他事項:

        第七條:附則

        本合同有效期自 年 月 日生效至 年 月 日終止。

        委 托 方:連云港之星汽車銷售有限公司承 攬 方:

        單位名稱(蓋章) 單位名稱(蓋章)

        地址: 地址:

        委托代理人: 委托代理人:

        電話: 電話:

      加工承攬合同 篇3

        承攬方(甲方):xx定作方(乙方):xx

        甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執行。

        第一條

        甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費定作物名稱

        型號

        規格

        質量要求

        計量單位

        數量

        加工費

        單位

        總價

        第二條

        加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱

        完工時間

        檢驗時間地點

        檢驗標準與方法

        包裝標準

        包裝費承擔

        第三條

        加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱

        交付時間

        交付地點

        運輸方法

        運輸價款承擔

        第四條

        乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料材料名稱

        型號

        規格

        質量要求

        計量單位

        數量

        單價

        總價

        圖紙、技術資料及交付時間

        第五條

        原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱

        交付時間

        交付地點

        交付數量

        包裝要求

        檢驗方法

        運輸方法和運費承擔

        第六條

        加工費結算辦法與時間

        第七條

        乙方應于xxxx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元;乙方應于xxxx年xx月xx日前向甲方交付預付款xx元。乙方不履行合同的,無權請求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。

        第八條甲方的違約責任

        1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的',甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后,仍不符合合同規定的有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。

        2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。

        3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。

        4.甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的xx‰償付違約金。

        5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值xx%的違約金。

        6.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。

        第九條乙方的違約責任

        1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。

        2.乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值xx%的違約金。

        3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

        4.乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。

        5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。

        6.乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。

        第十條聲明及保證

       。ㄒ唬┘追剑

        1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。

        2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

        3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

        4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

       。ǘ┮曳剑

        1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。

        2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

        3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

        4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

        第十一條保密

        雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為xx年。

        一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

        第十二條不可抗力

        本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

        如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在xx天內,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

        第十三條通知

        1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用xx(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。

        2.各方通訊地址如下:xx。

        3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起xx日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

        第十四條爭議的處理

        1.本合同受xx國法律管轄并按其進行解釋。

        2.本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第xx種方式解決:

       。1)提交xx仲裁委員會仲裁;

       。2)依法向人民法院起訴。

        第十五條解釋

        本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。

        第十六條補充與附件

        本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。

        第十七條合同效力

        本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為xx年,自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份,雙方各執xx份,具有同等法律效力;合同副本xx份,送xx留存一份。

        承攬方(蓋章):xxxx定作方(蓋章):xxxx

        法定代表人(簽字):xx法定代表人(簽字):xx

        地址:xxxxxx地址:xxxxxx

        xx年xx月xx日xx年xx月xx日

        簽訂地點:xxxx簽訂地點:xxxx

      加工承攬合同 篇4

        訂做方(以下簡稱需方):

        承攬方(以下簡稱供方):

        訂做方委托承攬方加工 25米箱梁芯模 模板,根據《中華人民共和國合同法》規定,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

        一、 標的物名稱、規格、數量、單價、金額:(此合同單價為稅前價)

        品名 規格 數量 單位 重量(噸) 單價元/噸 價款(元) 備注

        箱梁芯模 25米正交 2 套 11 7000 77000 約計重量

        總計

        總金額(大寫) 柒萬柒仟元整

        二、 技術資料提供方法:需方提供標的物所需施工圖,按需方確認的標的物圖紙加工;

        三、 質量要求:供方嚴格按圖紙加工,產品質量符合行業相關規范要求,并配合甲方的監督檢查;

        四、 交貨地點:供方廠內驗收交貨;

        五、 交貨時間:合同簽訂生效后, 第一套芯模10月8日交貨,第二套芯模10月13日 交貨。

        六、 計量方式:需方以標的物加工過磅重量進行結算;

        七、 結算方式:合同簽訂后需方預付材料款 貳萬伍仟 元,需方在提取標的物時結清所提取標的物的剩余款項(以實際加工產品數量、品種為準)。

        八、 標的物所有權自交付全部貨款時起轉移,但需方未履行支付價款全部貨款義務的,標的物仍屬于供方所有。

        九、 運輸方式及到達站和費用負擔:汽運,施工現場,供方幫助配貨,供方承擔運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔。

        十、 本合同解除的條件:合同執行完畢或未付材料預付款。

        十一、 違約責任:由違約方負責;

        十二、 解決合同糾紛的方式:協商方式,如協商不成,提交仲裁委員會解決,或依法向人民法院起訴;

        十三、 本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。

        十四、 本合同一式兩份,如有未盡事宜可另立合同附加件,與本合同具有同等法律效應。

        訂 做 方 : 承 攬 方 :

        單位: 單位:

        法定代理人: 法定代理人:

        委托代理人: 委托代理人:

        電 話: 電 話:

        開戶行: 戶 名:

        帳 號: 卡 號:

        郵 編: 郵 編:

        簽訂時間:

      【有關加工承攬合同4篇】相關文章:

      1.加工承攬合同

      2.承攬加工合同

      3.有關承攬加工合同3篇

      4.有關承攬加工合同八篇

      5.有關承攬加工合同六篇

      6.有關承攬加工合同4篇

      7.有關承攬加工合同四篇

      8.有關承攬加工合同9篇

      9.有關承攬加工合同5篇