• <button id="xnmtm"><acronym id="xnmtm"></acronym></button><rp id="xnmtm"></rp>
      <button id="xnmtm"><acronym id="xnmtm"></acronym></button>

    1. <rp id="xnmtm"></rp>

      <rp id="xnmtm"></rp>
      <tbody id="xnmtm"></tbody>

      合同范本>承攬合同>承攬加工合同

      承攬加工合同

      時間:2021-07-14 09:41:09 承攬合同 我要投稿

      有關承攬加工合同集合八篇

        隨著時間的推移,合同起到的作用越來越大,合同協調著人與人,人與事之間的關系。相信很多朋友都對擬合同感到非?鄲腊,以下是小編整理的承攬加工合同8篇,希望對大家有所幫助。

      有關承攬加工合同集合八篇

      承攬加工合同 篇1

        甲方:_______________公司

        法定代表人:_____________乙方:___________有限公司

        代理人:_________________

        甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案(_____年______民 終字第____號)達成如下和解協議:

        1、甲方確認甲乙雙方于_____________年下半年未發生_______加工業務,該業務系________、__________擅自以乙方名義與甲方達成的加工業務,__________、__________不是乙方的員工,業務過程中未得到乙方的委托授權,事后乙方已出具聲明對無權代理行為拒絕追認。

        2、甲方決定對該案撤回上訴,為彌補甲方的損失,乙方同意一次性補償甲方人民幣 元,甲方向乙方出具相關收款發票。

        3、雙方無其它經濟糾紛。

        4、本協議自雙方簽字后生效。

        甲方:__________________有限公司

        法定代表人:____________________

        乙方:__________________有限公司

        代理人:________________________

        __________年_______月_______日

      承攬加工合同 篇2

        在法律實務中買賣合同與承攬合同有著明顯的區別,同時兩者也有著極大的相似性,其中買賣合同與承攬合同中承攬人提供原材料的定作合同最為相象,比如中央空調定作合同、印刷合同等等。由于二者的相似性,給合同的定性和處理帶來了一定的難度,因此在處理具體案件時,首先應當對一份具體合同的性質做出準確判斷,然后才能選擇適用具體案件的法律依據,基于此掌握兩類合同的區分標準就成為一種必須。

        一、買賣合同與承攬合同的區分標準。

        法律之所以區分各種有名合同,并在實體法和訴訟法中針對各類合同作出不同的法律規定,原因在于立法者對各種契約關系中的利益關注程度不同。換句話說,在紛繁復雜的契約法律關系中,由于立法者更側重于對某一秩序的干預和調整,或對某一利益的保護,因此通過成文法賦予了相關一方當事人某種不同與其他人的權利和義務,正是由于這些權利義務的不同,才形成了各種各樣的有名合同。 首先,從實體法即《合同法》的規定來看,雖然加工承攬合同與買賣合同有著相似性,但是定作合同還是有著與買賣合同的顯著區別:比如合同法規定定作人對承攬人的工作有監督、檢查權,定作人有單方改變定作方案的權利,有單方要求承攬人停止加工行為的權利,承攬方未經許可不得留存技術資料和復制品等。法律賦予定作人如此諸多的權利,其結果幾乎使定作人達到了控制整個加工過程的程度。其實也就是讓定作人控制整個加工過程,反過來也就是說,只有定作人控制整個加工過程的合同,法律才確認其為承攬合同。從合同當事人的角度來解釋也就是說,只有在定作人有控

        制生產人生產過程、而相關商品生產人也同意定作人對自己的生產過程進行必要控制時,雙方才稱得上達成了“加工承攬”的合意;如果雙方雖然達成了某種合同合意,但該合意中不包含定作人對生產過程進行必要控制的內容,則雙方達成的就不是“承攬”合意而是別的合同合意,雙方簽定的合同也就不是承攬合同而是別的合同。因此,在現實中,即便有的合同作了諸如“留置權”的約定,但如果該合同中沒有定作方控制生產過程的意思表示,或者該合同明確排斥定作方對生產方的必要控制,則不論雙方在合同中如何約定留置權,都不能認定雙方簽定的合同是承攬合同。

        其次,從訴訟程序法來看。最高人民法院在關于民事訴訟法的適用解釋中,明確將承攬合同的加工地作為承攬合同的履行地以及訴訟管轄地,這與買賣合同一般以標的物交付地為合同履行地是有明顯不同。最高人民法院做如此規定,一般來說,,為了達到最大限度的查明案件真相的目的,即通過訴訟管轄權的制度構建,使法院最大可能的接近案件主要事實的發生地,以方便辦案。而最高法院將承攬合同的“加工地”作為承攬合同的履行地,并進而將加工地作為訴訟管轄地,這說明司法機關關注的也是承攬合同的加工過程,審查的重點也是加工過程中雙方當事人權利義務的行使和履行。所以從這一方面來看,也說明法院系統亦認為注重加工過程約定的合同才是承攬合同,反過來解釋就是,不注重加工過程而只注重標的物交付和轉讓的合同的應當是買賣合同。

        由此可以得出明確的結論:在承攬合同中,定作人注重的是對生產過程的控制和監督;如果一個合同規定了定作人對生產過程的必要的控

        制權,而且這些控制權顯然屬于該合同的重要部分,則該合同應屬于承攬合同,反之則屬于買賣合同。

        二、區分買賣合同和承攬合同的具體方式方法。

        現實中的案件事實是多種多樣的,如何適用這一標準處理具體案件仍須進一步 探討,否則即便掌握了區分標準也無任何益處。,在實務中應針對不同情況做如下處理:

        第一,在審查一份合同時,應首先審查該合同有無意在強調標的物的接受人(具體合同中可能寫作購買人或承攬人)對生產進行控制的內容。比如審查合同有沒有約定標的物接受人享有材料選材或者生產過程的監督檢查權、是不是享有單方設計變更權或終止定作權。這些約定不一定全部具備,但是必須能顯示出定作人對生產過程的必要控制,如果沒有體現對生產過程的控制,,應認定為買賣合同。反之則認定為承攬合同。

        第二,標的物的特定性一般不應作為兩類合同的區分標準,只能作為最后的輔助參考標準。但不是實質區分標準。但需要指出的是,即使標的物是特定的,但如果合同沒有體現定作方的任何生產控制權(比如合同雖然約定由定作人提供圖紙,但合同沒有約定或明確排斥了定作人的監督權和隨意解除權,則可以視為雙方只有買賣特定物的合意,并無承攬的合意),也不能認定是承攬合同。

        第三、在前述兩種情況仍不能確定合同性質時,如何處理?,那要看合同的性質和內容,并加以區別對待:因為買賣合同更具有一般性,而承攬合同相對來說屬于一種“特殊”合同,因為買賣合同的規定基本上

        都適用承攬合同,而承攬合同的不一定是用于買賣合同,既然該合同不具備承攬合同的特殊要件,應當按照買賣合同來來處理,這樣更為簡便易行。

        買賣合同是出賣人轉移標的物的所有權于買受人,買受人支付價款的合同。我國《合同法》出臺前,承攬合同被習慣稱之為加工承攬合同,是承攬人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人給付報酬的合同。承攬合同一般來說包括加工合同、定作合同、修理合同、復制合同、測試合同和檢驗合同等。其中的定作合同是承攬人用自己的設備、技術、材料和勞力,應定作人的特殊要求制作成品,定作人接受成品并支付報酬的合同。由于原材料是由承攬人提供,因而定作合同與買賣合同在司法實踐中往往較難區分。而且由于法律對加工承攬合同與買賣合同糾紛方面約定的地域管轄不同,主張合同性質的爭議在合同主體之間經常出現。特別對于分處兩個不同城市的企業之間在發生合同糾紛時更容易出現對合同性質的爭議,也主要是為了取得在當地法院管轄的便利。因此,在律師實務中,準確的區分買賣合同與加工承攬合同,有著重要意義。

        司法實踐中,一般認為承攬合同與買賣合同有4點區別:

        1、買賣合同中出賣人的主要義務是轉移標的物的所有權;承攬合同中轉移標的物的所有權只是承攬人完成工作后的一項附隨義務。

        2、承攬合同中的標的物只能是承攬人嚴格按照定作人的要求而完成的工作成果;而買賣合同的標的物是雙方約定的出賣人應交付的物。

        3、買賣合同的標的物可以是種類物,也可以是特定物;承攬合同的標的物是一種工作成果,這種工作成果是特定物,如有著特定的尺寸和功能。

        4、買賣合同的買受人有權請求出賣人按約定的條件交付標的物,無權過問出賣人生產經營或標的物取得情況;承攬合同的定作人有權在不影響承攬人工作的前提下,對承攬人的工作狀況進行監督檢查。

        5、買賣合同中當事人可以約定自合同成立起標的物意外滅失的風險,可由買受人承擔,也可以由出賣人承擔。承攬合同中在工作完成前,只能由承攬人自己承擔工作物意外滅失的風險。

      承攬加工合同 篇3

        合同編號:

        甲方(定作方): 嘉潤公司

        乙方(承攬方):

        鑒于:為滿足客戶訂單需求,甲方大量需要指定型號 產品;乙方系

        專業 產品生產商。根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的

        規定,甲乙雙方本著誠實信用、互惠互利的原則,經充分協商一致,訂立本合同。

        第一條 定作物情況

        1.1 品名:(應填寫定作物的正式名稱,不可用其簡稱或俗名代替 )

        1.2 規格:(應寫明定作物具體的規格型號,技術要求復雜或特殊的,可以

        寫明按照甲方提供的技術圖紙定做,并將技術圖紙作為合同附件)

        1.3 數量:(具體寫明定作物的數量,并注明單位 )

        1.4 備注:(如無內容,在空格處劃線)

        第二條 合同價款

        2.1 合同價款總額:(應以大、小寫兩種形式填寫,并注明幣種)

        2.2 付款方式:(應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或月結等其他方式,

        建議貨到付款,以作為產品質量責任的牽制)

        2.3 付款時間:(寫明年、月、日)

        第三條 加工成品質量要求及技術標準

        3.1 質量要求:(應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業標準或者甲

        方具體要求,必須要寫全稱)

        3.2 技術標準:(技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物

        理化學參數)

        3.3 以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。

        第四條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量

        4.1 用乙方原材料完成工作的,甲方有權對原材料進行檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,甲方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

        4.2 用甲方原材料完成工作的,甲方按下表標準提供:

       。ㄗⅲ喝缈崭癫粔蛴,可以另設合同附件,寫明見合同附件二)

        4.3 甲方于 年 月 日之前提供原材料。

        4.4乙方收到甲方提供的原材料之日起 日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后 日內通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則甲方有權解除本合同,乙方承擔相應的賠償責任。

        第五條 技術資料、圖紙的提供和保密

        5.1 甲方負責提供技術資料和圖紙。

        5.2乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在接到通知之日起3日內回復并提出修改意見。甲方未答復,乙方有權停止工作,并及時通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。

        5.3甲方要求對承攬物的技術性嚴格保密,乙方應當嚴格遵守,未經甲方許可不得留存技術資料和復制品。乙方不得擅自披露、使用甲方技術資料和圖紙、制造再現甲方技術的器材、取走與甲方技術有關的物件;不得直接或間接地向任何第三人故意或過失泄露甲方技術資料、圖紙或技術;不得允許(出借、贈與、出租、轉讓等處分甲方技術的行為皆屬于“允許”)或協助任何第三人使用甲方的技術資料、圖紙或技術;不得復制或公開包含甲方技術資料、圖紙或技術的文件或文件副本;未經許可不得超出工作范圍使用甲方的技術資料、圖紙或技術;不得將甲方的.技術資料、圖紙或技術用于自身技術、設備的升級或研發。

        第六條 驗收標準和方法

        6.1 驗收標準:(寫明是以國家標準、行業標準或封樣或乙方技術圖紙標準進行驗收)

        6.2 驗收方法:(寫明全部或抽樣驗收的方法)

        6.3 甲方驗收乙方所完成定作物的時間:(寫明具體時間年、月、日)

        6.4 甲方驗收乙方所完成定作物的地點:(寫明詳細地址)

        6.5 驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。

        6.6 對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物,在使用后 日內發現質量缺陷,甲方有權要求退還。

        6.7 雙方就定作物的質量在檢驗中發生爭議時,以質量監督檢驗機構提供檢驗證明為準。質量檢驗機構由雙方共同指定,費用由乙方墊付,由主張未被檢驗證明支持者最終承擔。

        第七條 交(提)定作物的時間和地點

        7.1 雙方約定由甲方自提定作物

        7.1.1 自提定作物的時間: (寫明年、月、日)

        7.1.2 自提定作物的地點: (寫明詳細地址不可省略)

        7.2 雙方約定由乙方送交定作物

        7.2.1 送交定作物的時間: (如選擇了7.1,則在空格處劃線)

        7.2.2 送交定作物的地點: (如選擇了7.1,則在空格處劃線)

        7.3 任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協議,所達成的協議與本合同有同等的法律效力。

        7.4 交(提)定作物日期的計算:乙方自備運輸工具送交定作物的,以甲方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以乙方通知的提取日期為準,但乙方在發出提取定作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間。

        第八條 包裝要求及費用負擔:

        8.1 包裝要求:(應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等)

        8.2 費用負擔:(寫明包裝費用由哪方承擔 )

        第九條 運輸方式及費用負擔

        9.1 定作物的運輸方式: (寫明是汽車、火車、水運或其他方式)

        9.2 運輸費用由 (如無內容,在空格處劃線)承擔。

        第十條 定作物的保修

        10.1 定作物保修期:(如保修期從何時起到何時止 ) 10.2 在保修期內乙方免費提供保修服務。

        第十一條 定金及預付款

        11.1 甲方向乙方交付定金的數額:(大、小寫兩種形式填寫) 11.2 甲方向乙方交付定金的時間:(寫明年、月、日) 11.3 甲方向乙方交付預付款的數額:(大、小寫兩種形式填寫) 11.4 甲方向乙方交付預付款的時間:(寫明年、月、日) 第十二條 乙方的違約責任:

        12.1 未按合同約定的質量交付定作物,若甲方同意接受的,應當按質論價;不同意接受的,應當負責修理或調換,并承擔 元/每件的違約金。經過修理或調換后,仍不符合合同約定的質量標準,甲方有權拒收,由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。

        12.2 未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用和延期交貨責任。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由乙方賠償損失。

        12.3 逾期交付定作物,應當向甲方支付未交定作物總價的 %違約金。延期交貨超過 日的,甲方有權解除合同,由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。

        12.4 由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、

        滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。乙方擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求完成,并承擔逾期交付的責任。

        第十三條 甲方的違約責任:

        13.1 超過合同約定日期付款,甲方應向乙方支付定作物總價 ‰的違約金。

        13.2 無故拒絕接收定作物,賠償因此給乙方造成的損失。

        13.3 變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。 13.4 其它違約責任: (如無內容,在空格處劃線) 第十四條 爭議的解決方式

        本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方協商解決。如果雙方不能協商一致時,選擇以下第(只需填寫一或者二)種方式解決:

       。ㄒ唬┫颍ň唧w寫明仲裁委員會的確切名稱,如:不能將“深圳仲裁委員會”寫為“北京市仲裁委員會”)仲裁委員會申請仲裁。

       。ǘ┫颍ǜ鶕欣谖曳降脑瓌t,在甲方或乙方住所地、合同簽訂地、合同履行地的基層法院中選擇其一)人民法院起訴。

        第十五條 本合同簽訂地點 (應詳細填寫合同簽訂的地點,如:深圳市xx區)

        第十六條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,本合同一式 份,雙方各執 份。

        以下無合同正文。

        甲方(章): 乙方(章):

        法定代表人: 法定代表人:

        委托代理人: 委托代理人:

        地址: 地址:

        電話: 電話:

      承攬加工合同 篇4

        加承合( )字第 號

        定作方:_______________(簡稱甲方)

        營業執照號碼:_____________________

        承攬方:_______________(簡稱乙方)

        營業執照號碼:_____________________

        根據《加工承攬合同條例》有關規定,經雙方協商一致,訂立下列條款,共同信守:

        品名或項目

        規格、型號

        單位

        數量

        單價

        價款或酬金元

        金額:仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分

        一、產品的質量、包裝、加工方法:________________________

        二、原材料的提供以及規格、數量、質量:________________________

        三、履行的期限、地點和方式:_________________________

        四、驗收標準和方法:_________________________

        五、結算方式:_________________________

        六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。

        1.承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____ %的違約金。

        其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規定執行。

        2.定作方的違約責任:中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。

        其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關規定執行。

        七、雙方約定的其它條款:________________

        八、以上條款如有未盡事宜,應以書面協議,作為附件。

        九、本合同執行中發生糾紛,雙方應及時協商解決,協商不成時,任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

        十、本合同一式________份,正本雙方各執___________份,副本送工商行政管理局所存查。

        十一、本合同有效期限:從雙方簽章之日起到________年________月________日止。

        十二、本合同簽訂日期:________年________月________日

        定作方:________________

        代表:__________________

        開戶銀行:______________

        帳號:__________________

        承攬方:________________

        代表:__________________

        開戶銀行:______________

        帳號:__________________

        _______年______月_____日

      承攬加工合同 篇5

        委托方:_________紡織器材廠(甲方)

        承攬方:_____________電鍍廠(乙方)

        1.加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期:

        項目

        產品名稱、規格單位數量單價 (元)總價(元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計

        2.質量標準:

        乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。

        3.原料供應:

        加工用鋅塊由甲方供應。

        4.交貨方式:

        由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。

        5.質量驗收方法:

        完成加工后由甲方按質量標準驗收。

        6.結算方式:

        ____________________。

        7.違約責任:

        甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失,每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實際損失賠償。

        甲方:____________紡織器材廠

        法定代表人:(蓋章)________

        地址:______________________

        銀行帳號:__________________乙方:________________電鍍廠

        法定代表人:(蓋章)________

        地址:______________________

        銀行帳號:__________________________年________月______日

      承攬加工合同 篇6

        委 托 方:簽 訂 地 點:

        承接方: 深圳斯拉歐加文化傳播有限公司 訂 日 期:年月日

        依照《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規的規定,經雙方協商, 簽訂本合同,共同信守。

        第一條:廣告承攬要求。

        1.1 項目(制作)

        1.2 廣告及活動內容及有關證件的名稱、編號

        1.3 發布地點或形式:

        1.4 顏色:

        1.5 規格或材料:

        1.6 刊播次數、起止日期及時間:

        第二條:費用及支付方法

        2.1 費用

        本次活動總金額為 ,(大寫 圓整)

        2.2 結算方式和期限:

        第三條:驗收方式及時間:

        第四條:違約責任

        4.1 委托方中途廢止合同,向承攬方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金;逾期支付廣告費用,每逾期一天,按所欠款項的 1% 償付違約金。

        4.2 承攬方不能完成合同規定的工作,向委托方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金;不能按期履行合同義務的,每逾期一天,按所欠款項的 1% 償付違約金。

        4.3 其他違約責任,按《加工承攬合同條例》執行。

        第五條:糾紛解決方式

        發生合同糾紛,雙方協商不成,按下列第( 2 )項規定辦理。

        1. 向地經濟合同仲裁機關申請仲裁;

        2. 向 連云港市當地 人民法院起訴。

        第六條:雙方商定的其他事項:

        第七條:附則

        本合同有效期自 年 月 日生效至 年 月 日終止。

        委 托 方:連云港之星汽車銷售有限公司承 攬 方:

        單位名稱(蓋章) 單位名稱(蓋章)

        地址: 地址:

        委托代理人: 委托代理人:

        電話: 電話:

      承攬加工合同 篇7

        承 攬 方:____________________________________

        地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________

        法定代表人:____________ 職務:____________

        定 作 方:____________________________________

        地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________

        法定代表人:____________ 職務:____________

        定作方委托承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

        第一條 加工成品

        第二條 加工成品質量要求

        第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量

        1。(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

        2。(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

        3。交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。

        第四條 技術資料、圖紙提供辦法

        1。承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

        2。承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

        3。定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

        第五條 價款或酬金

        價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。

        第六條 驗收標準和方法

        1。按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

        2。定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

        3。當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

        第七條 交貨的時間和地點

        1。交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。

        2。交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

        第八條 包裝要求及費用負擔

        第九條 運輸辦法及費用負擔

        第十條 結算方式及期限

        第十一條 其他約定

        第十二條 承攬方的違約責任

        一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

        二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

        三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

        四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規定的,應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

        未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

        五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。

        六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

        七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

        八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

        九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

        十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

        第十三條 定作方的違約責任

        一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

        二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。

        三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

        四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

        五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

        六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

        七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

        第十四條 不可抗力

        在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。

        第十五條 糾紛的處理

        加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按( )項處理:

        1。向仲裁機關申請仲裁;

        2。向人民法院起訴。

        本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

        本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

        定作方:________________________

        代表人:________________________

        ____年____月____日

        承攬方:________________________

        代表人:________________________

        ____年____月____日

      承攬加工合同 篇8

        訂立合同雙方:

        承攬方:××縣木具廠以下簡稱甲方

        定作方:××縣百貨公司以下簡稱乙方

        甲方為乙方加工柜臺,貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守.

        第一條加工成品

        ┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

        │品名│規格(長,寬,高cm)│單位│數量│備注│

        ├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

        │玻璃柜臺│130x40x90│件│120││

        ├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

        │塑料臺面柜臺│180x100x95│件│10│其中不│

        │││││帶抽屜│

        ├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

        │玻璃臺面柜臺│180x100x95│件│20││

        ├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

        │棉布貨架│180x40x200│件│10││

        ├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

        │大百貨電器貨架│180x80x200│件│5││

        ├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

        │小百貨貨架│180x50x200│件│80││

        └──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

        第二條加工成品質量要求:

        一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳.

        二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.

        三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便.

        四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據.

        第三條原材料由甲方提供.

        第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.

        第五條工程價款:按核定價格單計算款25000元.

        第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.

        第七條交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,并按協議執行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續.

        第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負擔.

        第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,由甲方負責.

        第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬元).甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還.

        第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款.

        第十二條甲方的違約責任

        一,甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.

        二,甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.

        三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.

        四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.

        五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.

        六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收.

        第十三條乙方的違約責任

        一,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.

        二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值

       。常埃サ倪`約金.

        三,乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.

        四,乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金.

        五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.

        六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.

        第十四條不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失.

        第十五條本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.

        本合同于一九八五年一月二十五日經公證生效,合同履行完畢即失效.

        本合同一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份.

        甲方:××縣木具廠(蓋章)

        代表人:黃華新(簽名)

        地址:七都鎮

        電話:66.8971

        開戶銀行:××縣支行七都鎮營業所

        帳號:104750

        乙方:××縣百貨公司

        代表人:王新法

        地址:城關中山街5號

        電話:33.7347

        開戶銀行:××縣支行

        帳號:003485

        一九八五年一月二十五日

      【有關承攬加工合同集合八篇】相關文章:

      1.有關承攬加工合同集合9篇

      2.有關承攬加工合同集合五篇

      3.有關承攬加工合同集合六篇

      4.有關承攬加工合同集合九篇

      5.有關承攬加工合同集合6篇

      6.有關承攬加工合同集合10篇

      7.承攬加工合同

      8.加工承攬合同