• <button id="xnmtm"><acronym id="xnmtm"></acronym></button><rp id="xnmtm"></rp>
      <button id="xnmtm"><acronym id="xnmtm"></acronym></button>

    1. <rp id="xnmtm"></rp>

      <rp id="xnmtm"></rp>
      <tbody id="xnmtm"></tbody>

      合同范本>承攬合同>承攬合同

      承攬合同

      時間:2021-05-15 15:01:44 承攬合同 我要投稿

      【精華】承攬合同范文集錦5篇

        隨著法律知識的普及,合同的地位越來越不容忽視,它也是實現專業化合作的紐帶。那么相關的合同到底怎么寫呢?下面是小編幫大家整理的承攬合同5篇,歡迎大家分享。

      【精華】承攬合同范文集錦5篇

      承攬合同 篇1

        第十五章 承攬合同

        第二百五十一條 承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人給付報酬的合同。

        承攬包括加工、定作、修理、復制、測試、檢驗等工作。

        第二百五十二條 承攬合同的內容包括承攬的標的、數量、質量、報酬、承攬方式、材料的提供、履行期限、驗收標準和方法等條款。

        第二百五十三條 承攬人應當以自己的設備、技術和勞力,完成主要工作,但當事人另有約定的除外。

        承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責;未經定作人同意的,定作人也可以解除合同。

        第二百五十四條 承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由 第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

        第二百五十五條 承攬人提供材料的,承攬人應當按照約定選用材料,并接受定作人檢驗。

        第二百五十六條 定作人提供材料的,定作人應當按照約定提供材料。承攬人對定作人提供的材料,應當及時檢驗,發現不符合約定時,應當及時通知定作人更換、補齊或者采取其他補救措施。

        承攬人不得擅自更換定作人提供的材料,不得更換不需要修理的零部件。

        第二百五十七條 承攬人發現定作人提供的圖紙或者技術要求不合理的,應當及時通知定作人。因定作人怠于答復等原因造成承攬人損失的,應當賠償損失。

        第二百五十八條 定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應當賠償損失。

        第二百五十九條 承攬工作需要定作人協助的,定作人有協助的義務。定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在合理期限內履行義務,并可以順延履行期限;定作人逾期不履行的,承攬人可以解除合同。

        第二百六十條 承攬人在工作期間,應當接受定作人必要的監督檢驗。定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

        第二百六十一條 承攬人完成工作的,應當向定作人交付工作成果,并提交必要的技術資料和有關質量證明。定作人應當驗收該工作成果。

        第二百六十二條 承攬人交付的工作成果不符合質量要求的,定作人可以要求承攬人承擔修理、重作、減少報酬、賠償損失等違約責任。

        第二百六十三條 定作人應當按照約定的期限支付報酬。對支付報酬的期限沒有約定或者約定不明確,依照本法 第六十一條的規定仍不能確定的,定作人應當在承攬人交付工作成果時支付;工作成果部分交付的,定作人應當相應支付。

        第二百六十四條 定作人未向承攬人支付報酬或者材料費等價款的,承攬人對完成的工作成果享有留置權,但當事人另有約定的除外。

        第二百六十五條 承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果,因保管不善造成毀損、滅失的,應當承擔損害賠償責任。

        第二百六十六條 承攬人應當按照定作人的要求保守秘密,未經定作人許可,不得留存復制品或者技術資料。

        第二百六十七條 共同承攬人對定作人承擔連帶責任,但當事人另有約定的除外。

        第二百六十八條 定作人可以隨時解除承攬合同,造成承攬人損失的,應當賠償損失。

      承攬合同 篇2

        甲方(裝修方):

        乙方(承攬方):

        甲方的房屋需要裝修裝潢,乙方以自己的設備、技術、勞力為甲方完成裝修裝潢,經協商達成下列協議:

        一:由甲方提供圖紙,乙方按圖紙進行施工,甲方按照國家規定的的家庭裝飾標準進行驗收,合格后支付加工承攬費(也可以由甲方委托乙方設計施工圖紙,乙方負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后,乙方關于工程的相關事宜均應與甲方聯系,以確保工程質量和工期)。

        二:裝飾施工地點:

        1、住房結構:磚混結構,房型:三室一廳一廚一衛,建筑面積:90.m2,室內面積84m2。2、裝飾施工內容:水電路工程、泥水工程,木工工程、刮瓷工程、漆工工程以及甲方要求的其他工程。

        3、工期:自XXX年XXX月XXX日開工,至XXX年XXX月XXX日竣工,工期XX天。

        三:在施工中由乙方自行提供相應的設備、工具和技術,以及自行聘請技術工人,并由乙方對安全事故承擔全面責任,如果在施

        工中發生事故以及人員傷亡,甲方不承擔任何責任和墊付任何費用責任。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞,防止損害其人的財產生命健康安全等事故發生。如遇上述情況發生,造成的損失均由乙方負責賠償。

        四:乙方為包工包料的承攬方式,但乙方必須按照甲方指定的材料品質、價格、品牌、售貨單位購買材料。甲方可以預支部分加工承攬費用于乙方購買材料。乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。

        五:乙方按照圖紙分階段、分步驟進行施工,每一個施工單元一張施工圖,甲方支付給乙方的加工承攬費按每單元的市場價格分別議定和支付。

        六:乙方在進場前應提供本人及施工人員身份證復印件(須與原件對照),通訊號碼等,便于甲方提供給物業單位管理單位留底備查。

        七:為施工方便,甲方提供房屋的`鑰匙一把給乙方,乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復制、轉借,并在結算加工承攬費時交還甲方,同時對房屋內的原有設施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責任,直至交付使用后為止,否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。

        八:驗收:

        1、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收。

        (1)水、電管線,防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;(2)油漆、面層涂料施工前驗收;

        2、乙方須提供圖紙對隱藏的電線、水管、氣管等其它設施進行標注,說明其位臵、形狀、尺寸、材質等,防止甲方今后使用時產生意外損壞,以及便于維修;

        3、工程竣工:乙方應提前三天通知甲方驗收,甲方應自接到通知三日內組織驗收,并辦理驗收移交手續。

        九:其它:

        1、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方合同總價的3%向甲方支付違約金。

        2、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。

        3、合同經雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協商一致后,重新簽訂補充協議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應按合同總價款10%支付違約金,并辦理終止合同手續。

        4、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。甲方購買的材料、電器、家具經乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管

        不當而造成損失,由乙方負責賠償。

        十:衛生:家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物,應當按照有關部門指定的位臵、方式和時間進行堆放及清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產生的廢棄物及其他物品;

        十一:保修

        1.工程竣工驗收合格并結清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續,并填寫工程保修單(保修期為貳年)(衛生間、廚房等防滲漏部分為五年)。

        2.在正常使用條件下,住宅室內裝飾裝修工程的最低保修期限為二年,有防水要求的廚房、衛生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。

        十二:違約責任:甲方無正當理由不按期結算加工承攬費和乙方工程質量不達標,超出工期以及違反本合同其它條款均視為違約,違約方應向守約方支付合同總價5%的違約金,條款中對違約金已有約定的除外。

        十三:附則

        1.本合同簽訂后工程不得轉包,否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經濟損失及人身損失均由乙方承擔賠償責任。

        2.乙方對甲方采購的裝飾材料、設備,均應用于本合同規定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規定,

        應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

        3.乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用,如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方,并負責反工修復至合格為止。

        4.合同簽訂后,合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的,應及時通知另一方,經雙方協商同意后,可辦理終止或延期履行合同手續,違約方應向守約方支付合同總價10%的違約金;若因此造成其他損失的,違約方也應予以賠償。

        十四:本合同壹式貳份,雙方各執壹份。雙方簽字后生效。

        甲方:

        乙方:

        年月日:

      承攬合同 篇3

        甲方:××汽車有限公司 住所地: 法定代表人: 電話:

        乙方: 住所地: 法定代表人: 電話:

        鑒于: 甲方現有汽車銷售、汽車精品裝潢及汽車維修服務等三大類業務;乙方擁有 品牌售后服務的豐富客戶資源積累以及維修服務經驗。

        甲乙雙方經協商一致,就共同合作開辦 維修售后業務達成如下協議:

        一、合作項目標的: 維修售后服務。

        二、合作時間及地址: 年 月 日至 年 月 日。

        地址: (詳見附圖),其中車間 (平方米),鈑金、噴漆 (平方米),接待室 (平方米)。

        三、合作方式及雙方投入:甲方以原有設備、場地改造實物折價人民幣 萬元及現金人民幣 萬共 萬元作為投資;乙方以設備折價 萬及現金 萬共出資 萬元作為投資。

        雙方約定:

       、 雙方實物投入和現金投入均由雙方書面確認后作為合作項目的共有財產。

       、 設備添置及場地再改造均由雙方共同確認后購置,作為雙方共有的固定資產以及今后設備折舊、攤銷的依據。

        四、合作的經營管理模式:雙方約定共同管理和經營

        汽車的汽車維修售后服務項目。原則上甲方委派財務部經理和維修服務部副經理,乙方委派財務部副經理和維修服務部經理。雙方在本協議生效 個月內擬訂經營管理制度和財務管理制度,共同確認后作為本協議的補充協議,并享有同等法律效力。 五、合作盈虧及分配方式:公司合作項目的資金往來設置雙方共同確認的資金帳戶(含轉帳帳戶及現金帳戶),合作項目經營收入扣除成本(場租分攤項目、工資、稅金及日常經營管理費用)后盈虧按甲方 %、乙方 %共同享有和承擔。

        六、合作項目經營場地費用分攤:鑒于甲方目前每年場地費為 萬元,合作項目專用帳戶須分攤甲方場地費每年 萬元整,由甲方提供正規房屋租賃發票于每年 月 日前入帳。從 年度開始,合作項目按每年 萬元分攤場地費,于每年 月 日前入帳。

        七、設備折舊及攤銷:從合作之日起,從合作項目中提取設備折舊。具體折舊率以雙方確認為準。

        八、雙方責任:

       。ㄒ唬、甲方:

       、 繼續開發和擴大現有維修業務,并在合作期內承擔維修行業管理及保險、定損、交警支隊的公共關系處理。

       、 將所銷售汽車客戶引入雙方共同擁有的維修業務中。

       。ǘ、乙方:

       、 將原有的奔馳、寶馬客戶納入雙方合作項目中。

       、 為奔馳、寶馬車輛維修做好技術保障及技術特訓工作。

       、 開發客戶并介紹給甲方。

        九、特別約定:

       、 原××汽車場地系為爭取"4s"品牌而設置,故一旦甲方爭取到新的品牌,乙方有優先參與權。

       、 在本合同有效期內任何一方不得在 市區(除 外)內與第三方就本項目進行合作。

       、 自合作協議生效后,因維修投訴造成甲方的經濟損失由雙方共同承擔。

       、 雙方協商一致,可以解除本協議,互不承擔違約責任。

       、 根據經營需要,甲方可以向乙方提出在 市區內就合作項目增開新店,乙方無正當理由不得拒絕。

        十、違約責任: ① 任何一方有違反上述義務或有其它損害合作對方利益的行為的。守約方有權要求對方賠償損失并有權解除本協議。如損失難以計算的,損失賠償數額為 萬元/年乘以本合同未到期年度(不滿一年的按一年計)。

       、 任何一方就本合作項目事宜未經合作對方同意而與第三方合作的,因此所獲之收益均歸本合同合作各方所有。

       、 任何一方無正當理由不得提前解約。否則另一方有權要求賠償損失,如損失難以計算的,損失賠償數額為 萬元/年乘以本合同未到期年度(不滿一年的按一年計)。

        十一、爭議解決方式:雙方協商解決,協商不成則由甲方所在地有管轄權人民法院管轄。

        十二、未盡事宜:雙方另行商定補充協議,補充協議與本協議具有同等法律效力。

        十三、文本:本協議一式肆份,雙方各執貳份,于雙方簽字后生效。

        甲方: 乙方:

        法定代表人: 代理人:

        時間:

      承攬合同 篇4

        甲方: 乙方:

        甲乙雙方為攜手合作,促進發展,滿足利益,明確責任,依據《中華人民共和國合同法》有關法律之相關規定,本著誠實信用,互惠互利原則,結合雙方實際,協商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:

        第一條:甲方委托乙方生產加工制作 模具。

        第二條:質量標準和要求、驗收方法(標準)及地點:

        1、 質量標準和要求:模具生產的質量標準按甲方的質量要求執行。

        (1)乙方必須按甲方提供的模具技術要求設計、制造模具。

        (2)合格模具定義:

       、 模具必須符合經甲方確認后的模具結構圖;

       、 模具必須生產出符合甲方提供的正式零件圖紙要求;

       、 模具壽命必須符合本合同第六條之規定;

        2、 驗收方法(標準):①按甲方的圖紙和技術要求執行。②模具結構驗收地點:在甲方指定地點進行。每次驗收必須有雙方簽署的驗收 必須符合模具結構圖紙。 報告,如驗收不合格,必須在驗收報告上注明下次驗收期限。

        第三條:原材料來源

        1、 原材料來源:模具制造生產所需的材料由乙方承擔。乙方必須保證按甲方提供的技術要求采購原材料,以確保產品質量的穩定性,若乙方偷工減料或以次充好,甲方可單方面終止合同

        第四條:交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:

        1、 交貨方法及驗收:

        本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術要求進行試模、送樣,并經雙方確認簽板后視為模具驗收合格。

        2、 交貨地點:甲方指定場所。

        3、 交貨時間:乙方模具生產自付款之日起 否則,乙方必須承擔延期交貨給甲方造成的損失(每遲交1日,罰款200元)。如是甲方原因造成不能如期交貨的,經甲方書面形式確認后,交付時間可以按延誤時間順延。

        4、 運雜費用承擔:由乙方送貨到甲方指定地點,運費由乙方承擔。

        第五條:本合同模具總金額為 萬元。共 套模具。貨款結算時間及方法:。付款方式:簽訂合同預付 %,試模合格交付使用 個月內付%

        第六條:技術資料提供及保管:

        第七條:質量異議/違約責任:

        1、 對于乙方供應的產品如存在質量問題,甲方必須以書面的形式將質量事故狀況通知乙方,并對乙方供應的產品進行妥善保管;乙方在接到甲方書面通知24小時內出具解決方案并趕甲方現場進行處理。

        2、 如甲方未按上款要求向乙方提出異議,則視為乙方供應之產品為合格品;如乙方未按上款要求保證進行售后服務,則視為接受甲方的處理意見。

        3、 其他涉及到產品質量問題的處理按雙方簽訂的供方產品質量技術協議執行。

        第八條:其他:

        1、 本合同約定的模具自甲方支付定金開始,所有權為甲方所有。 雙方簽訂的技術協議、甲方提供的技術圖紙資料、乙方物料清單以在本合同約定模具項目交貨時,乙方必須交還甲方在合同簽定以及甲方負責提供本合同約定的模具的圖紙、技術要求及有關標準。 涉及到資料中技術秘密的保管和有關約定按雙方簽署的《技術秘密協議》執行。 及經后生產合作過程中的文件資料為本合同的附件。履行過程中交付的文件技術資料,具體的資料給還按雙方簽定的《技術保密協議》I中第9條規定及本合同第四條第1款(3)規定執行。

        2、本合同約定模具項目的變更按雙方簽署的《模具委托加工制造合作意向書》中“工程變更條款”執行。

        第九條:雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,經雙方協商并由順德市經濟合同鑒定機關查實證明,可免予承擔民事責任。

        第十條:合同生效、附件、文字。

        2、 本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字之后生效。

        3、 任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時,應經雙方協商同意,另立協議方可有效。本合同權利不可轉讓。

        4、 本合同附件資料具有同等法律效力。

        第十一條:本合同在有效期內任何一方違約,雙方都有權按《中華人民共和國合同法》有關規定,由雙方進行協商調解。協商未果的,均向甲方所在地人民法院訴訟解決。

        第十二條:本合同一式兩份,雙方各執一份。

        甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

        法定代表人(簽字):_________     法定代表人(簽字):_________

        _________年____月____日       _________年____月____日

      承攬合同 篇5

        甲 方: (以下簡稱“甲方”) 乙 方: (以下簡稱“乙方”)

        甲、乙雙方經友好協商,本著互利、平等、公平、自愿相互守信的原則,達成一致。遵循《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國廣告法》及有關規定,就乙方為甲方制作事宜,簽定合同,以期共同遵守。

        一、 工程項目名稱:

        二、 工程總金額: 大寫:

        三、 施工要求

        1、乙方負責設計、 施工、安裝 。

        2、甲乙雙方在簽寫本合同的同時,甲方須向乙方首付合同的50%,即待工程安裝完畢當日,其剩余款額計 人民幣,甲方須向乙方一次付清。

        四、支付方式:甲方向乙方支付貨款用支票或現金須將款項支付給持有乙方蓋章的《收款單》的乙方職員。

        四、 權利與責任:

        五、 乙方按固定工藝程序制作,如有特殊要求,合同須直接體現,自按裝之日起半年內,乙方對以人為本 誠信務實戶外廣告牌出現的質量問題負責免費更換、維修。如發生下列情況者,乙方則不承擔責任:

        1、甲方由于操作不當或人為損壞;

        2、用戶自行拆卸、檢查;

        3、不可抗力如雷擊、火災、水災、地震及其他自然災害。

        注:如發生以上情節之一所造成損壞,由乙方維修,甲方需負擔維修需費用。

        六、乙方要保證安全施工,對施工人員的安全負全部責任,出現一切傷亡、工傷等事故所產生的后果由乙方承擔。乙方在保證安全施工的前提下,對甲方的建筑物不得進行嚴重損壞,如乙方在施工時對甲方的建筑物進行嚴重損壞,要負責賠償。

        七、如出現糾紛,應協商解決,若無法達成一致,訴訟至房山區人民法院。

        八、承攬項目涉及著作權、肖像權、專利權、安裝場地權、廣告發布權等,概由甲方承擔一切法律責任。

        九、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,雙方簽字,蓋章即時生效。

        甲方(蓋章): 乙方(蓋章):

        年 月 日

      【【精華】承攬合同范文集錦5篇】相關文章:

      1.【精華】承攬合同范文集錦六篇

      2.【精華】承攬合同范文集錦7篇

      3.【精華】承攬合同范文集錦10篇

      4.【精華】承攬合同范文集錦6篇

      5.【精華】承攬合同范文集錦八篇

      6.【精華】承攬合同集錦九篇

      7.【精華】承攬合同集錦8篇

      8.【精華】承攬合同范文集錦十篇