• <button id="xnmtm"><acronym id="xnmtm"></acronym></button><rp id="xnmtm"></rp>
      <button id="xnmtm"><acronym id="xnmtm"></acronym></button>

    1. <rp id="xnmtm"></rp>

      <rp id="xnmtm"></rp>
      <tbody id="xnmtm"></tbody>

      合同范本>承攬合同>承攬合同

      承攬合同

      時間:2021-03-03 13:22:24 承攬合同 我要投稿

      實用的承攬合同7篇

        隨著人們對法律的了解日益加深,關于合同的利益糾紛越來越多,簽訂合同是減少和防止發生爭議的重要措施。那么合同要怎么擬定?想必這讓大家都很苦惱吧,以下是小編幫大家整理的承攬合同7篇,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

      實用的承攬合同7篇

      承攬合同 篇1

        甲方(裝修方):

        乙方(承攬方):

        甲方的房屋需要裝修裝潢,乙方以自己的設備、技術、勞力為甲方完成裝修裝潢,經協商達成下列協議:

        一:由甲方提供圖紙,乙方按圖紙進行施工,甲方按照國家規定的的家庭裝飾標準進行驗收,合格后支付加工承攬費(也可以由甲方委托乙方設計施工圖紙,乙方負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后,乙方關于工程的相關事宜均應與甲方聯系,以確保工程質量和工期)。

        二:裝飾施工地點:

        1、住房結構:磚混結構,房型:三室一廳一廚一衛,建筑面積:90.m2,室內面積84m2。2、裝飾施工內容:水電路工程、泥水工程,木工工程、刮瓷工程、漆工工程以及甲方要求的其他工程。

        3、工期:自XXX年XXX月XXX日開工,至XXX年XXX月XXX日竣工,工期XX天。

        三:在施工中由乙方自行提供相應的設備、工具和技術,以及自行聘請技術工人,并由乙方對安全事故承擔全面責任,如果在施

        工中發生事故以及人員傷亡,甲方不承擔任何責任和墊付任何費用責任。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞,防止損害其人的財產生命健康安全等事故發生。如遇上述情況發生,造成的損失均由乙方負責賠償。

        四:乙方為包工包料的承攬方式,但乙方必須按照甲方指定的材料品質、價格、品牌、售貨單位購買材料。甲方可以預支部分加工承攬費用于乙方購買材料。乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。

        五:乙方按照圖紙分階段、分步驟進行施工,每一個施工單元一張施工圖,甲方支付給乙方的加工承攬費按每單元的市場價格分別議定和支付。

        六:乙方在進場前應提供本人及施工人員身份證復印件(須與原件對照),通訊號碼等,便于甲方提供給物業單位管理單位留底備查。

        七:為施工方便,甲方提供房屋的鑰匙一把給乙方,乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復制、轉借,并在結算加工承攬費時交還甲方,同時對房屋內的原有設施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責任,直至交付使用后為止,否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。

        八:驗收:

        1、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收。

        (1)水、電管線,防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;(2)油漆、面層涂料施工前驗收;

        2、乙方須提供圖紙對隱藏的電線、水管、氣管等其它設施進行標注,說明其位臵、形狀、尺寸、材質等,防止甲方今后使用時產生意外損壞,以及便于維修;

        3、工程竣工:乙方應提前三天通知甲方驗收,甲方應自接到通知三日內組織驗收,并辦理驗收移交手續。

        九:其它:

        1、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方合同總價的3%向甲方支付違約金。

        2、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。

        3、合同經雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協商一致后,重新簽訂補充協議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應按合同總價款10%支付違約金,并辦理終止合同手續。

        4、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。甲方購買的材料、電器、家具經乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管

        不當而造成損失,由乙方負責賠償。

        十:衛生:家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物,應當按照有關部門指定的位臵、方式和時間進行堆放及清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產生的廢棄物及其他物品;

        十一:保修

        1.工程竣工驗收合格并結清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續,并填寫工程保修單(保修期為貳年)(衛生間、廚房等防滲漏部分為五年)。

        2.在正常使用條件下,住宅室內裝飾裝修工程的最低保修期限為二年,有防水要求的廚房、衛生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。

        十二:違約責任:甲方無正當理由不按期結算加工承攬費和乙方工程質量不達標,超出工期以及違反本合同其它條款均視為違約,違約方應向守約方支付合同總價5%的違約金,條款中對違約金已有約定的除外。

        十三:附則

        1.本合同簽訂后工程不得轉包,否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經濟損失及人身損失均由乙方承擔賠償責任。

        2.乙方對甲方采購的裝飾材料、設備,均應用于本合同規定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規定,

        應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

        3.乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用,如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方,并負責反工修復至合格為止。

        4.合同簽訂后,合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的,應及時通知另一方,經雙方協商同意后,可辦理終止或延期履行合同手續,違約方應向守約方支付合同總價10%的違約金;若因此造成其他損失的,違約方也應予以賠償。

        十四:本合同壹式貳份,雙方各執壹份。雙方簽字后生效。

        甲方:

        乙方:

        年月日:

      承攬合同 篇2

        甲方:

        乙方:

        甲乙雙方按照《中華人民共和國合同法》和《建筑工程承包合同條例》規定的原則,結合房屋建設的實際情況,經過協商,自愿達成如下協議。

        一、工程概況:

        甲方準備在縣街新建三層樓帶尖子的房屋一棟。經與乙方接觸、洽談、協商,決定將其房屋交由乙方承建,具體如下:

        1、房屋主體結構施工,內墻粉刷,外墻施工(按城建局圖紙),一樓地板磚鋪設,衛生間(包括

        一、

        二、

        三、四樓衛生間)瓷磚鋪設。

        2、乙方按照甲方的圖紙保質保期來進行施工,工程從________年____月____日開始動工,至________年____月____日竣工。房屋主體結構施工必須于________年____月____日前完工。

        3、甲方負責建筑所需的鋼筋、水泥、沙子、磚、地板磚、瓷磚。

        4、施工期間甲方自愿將自有的攪拌機一臺,抽水機一臺、刨床機一臺、膠輪車兩部等物品借與乙方使用,設備維護由乙方負責,施工完畢后歸還甲方。

        5、房屋施工所需如:腳手架、跳板、模板等建筑材料由乙方負責。

        二、費用結算

        1、房屋建設采用費用包干的方式。

        2、房屋建筑總面積以最后實際修建面積為準,按每平方240元計算。

        3、付款方式:

       、僖曳酵瓿傻墓こ探浖追津炇蘸细,甲方按月向乙方按工程完工的70%支付工程款。

       、谌抗こ掏旯ず,經甲方驗收合格,付清工程的余下款項。

        三、質量要求:

        1、工程驗收標準,甲方按照下面的規定執行。

        2、施工中,乙方應按照甲方的要求進行施工,主體結構建設時,墻體要垂直、整體平整,所有的門及門窗的安放與墻體成一條線;粉刷時墻體厚度均勻,無裂縫,內墻面達到整體水平、平整、無裂縫,門及門窗與墻接觸地方的粉刷看不到縫隙,天面要達到厚度均勻,無裂縫,一樓地板磚樓及衛生間的瓷磚要平整完好的粘貼,達到水平;陰陽角與墻體成一條線,與墻面垂直或平行;房屋四周要進行雨水排除的處理,待工程全部結束后,甲方進行竣工驗收。

        四、法律責任:

        1、工程施工現場的安全由乙方自行完全負責,若發生安全事故由乙方完全負責,承擔一切責任,甲方概不負責,沒有任何法律責任。

        2、乙方不按甲方要求進行施工,延期完工或者質量不合格,乙方須對甲方的損失承擔賠償責任。

        五、需要說明:

        1、本合同一式二份,雙方各執一份。

        2、本合同自________年_____月____日簽定之日起生效。

        甲方(簽字蓋X)乙方(簽字蓋X)

        ________年____月____日________年____月____日

        雙方證明人(簽字蓋X)

      承攬合同 篇3

        發包方:(以下簡稱甲方)

        承包方:(以下簡稱乙方)

        甲方因開發位于復興鎮鑫海鐵廠土石方建設項目需要,經與乙方協商一致決定將該工程場平土石方工程交由乙方獨立負責施工完成,雙方就該工程涉及各方權利、義務在平等自愿基礎上依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》的相關規定達成如下協議內容:

        一、工程概況

        1、工程名稱:

        2、工程地點:

        3、工程范圍

        甲方所提供的該項目施工平面圖中,土石方承攬工程,工程量達州市鑫海冶煉有限公司測量的數量并由雙方簽字認可為準。

        二、承攬方式

        1、乙方以大包干形式完成甲方發包土石方工程,未經甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉包他人;否則,視為乙方根本性違約。

        2、乙方承攬施工過程中所有機械設備、爆破材料(土石方破碎,另行計價)、裝挖機械、土石方外運、衛生清潔(必須設沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協調發生的全部費用均由乙方承擔;若乙方因不文明施工內容承擔了經濟及法律責任,甲方有權直接向乙方追償。

        3、乙方是自然人承包,涉及到特殊作業人員及特殊要求應符合相關國家法律法規,乙方承攬施工過程中發生的一切安全事故均由乙方自行承擔相應法律及經濟責任。

        四、工程施工期限

        1、乙方承攬施工工期為日,即從本合同簽訂之日起三天內進場施工起計算工期至年月日止。

        2、因不可抗拒造成延誤工期,工期順延。

        五、工程價款及支付辦法

        1、按實際完成量立方米計算,土方、頁巖綜合價每立方元整。大寫:元整(稅費由甲方負責)。

        2、工程按實際完成工程量支付工程款,如甲方沒有按時付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時付清,乙方有權向甲方加由總造價的10%。

        六、工程成果及質量

        1、乙方完成土石方工作成果需經雙方實測地場平達甲方施工圖紙指定高程,場內平整度需經甲方簽字認;

        2、乙方所完成工程質量應達到國家質量檢驗評定標準等經,同時接受甲方驗收認可。

        七、工程量計算方法

        乙方進場時需經甲乙雙方經現場對場平內指定范圍內各點高程時行實測,甲方對各點高程計算后再向乙方交底作業,乙方作業至甲方規定高程后,雙方測量合格按實際計算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅硬等實行按土石方立方米均價計算。

        八、工程驗收

        1、甲方按照《建筑工程施工規范及驗收規范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時行驗收。

        2、乙方完成土石方分項工程應達到國家質量評定標準。

        九、甲方權利義務

        1、甲方提供土石方倒土場地,場地的租金費用由甲方負責,運土在3公里以內(3公里外另行計價);

        2、提供乙方施工場平土石方各點設計高程交由乙方組織施工,指派作為現場技術指導和工程測量;

        3、甲方有權檢查乙方所承攬施工進度計劃完成情況,并有權審查同意乙方所提供施工方案;

        4、甲方為施工提供所需的用水、電接口,乙方施工作業所產生的水、電費由乙方自行承擔;

        5、甲方需按本合同約定期限向乙方支付工程價款,不按時付款造成停工,由甲方負責造成停工的各種費用;

        6、乙方在按合同約定期限及工程質量完成工程后,甲方應及時組織對乙方所完成工程驗收。

        7、甲方有權要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內相關工作的乙方的任何成員。

        8、甲方在合同簽字后一天內提供辦理放炮手續的資料。

        十、乙方權利義務

        1、提供進場施工必備的有關資料和文件,證明其具備承接本工程資質的有關材料,提供民工團體工傷保險單和發票。

        2、自行獨立組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業人員,進場前乙方應向甲方指派為乙方駐工地代表負責人,負責合同覆行,指派為專職質安員,監督施工過程中的不規范行為,并獨立承擔在施工作業過程中所發生一切安全事故及相應責任。

        3、執行甲方所要求工程范圍及技術質量指令,按甲方要求組織施工,根據甲方要求編制施工方案,確保按合同工期和質量要求完成所承擔的工程。

        4、按照甲方要求進行施工并接受甲方的監督檢查并服從甲方統一協調。

        5、自行負責管理施工所有機械設備或相關材料,如損失或被損壞,由乙方自行負責。

        6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關工作費用應將支付明細交于甲方存檔。

        十一、違約責任

        甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔給對方造成的全部經濟損失。

        十二、爭議處理

        甲乙雙方因覆行本合同發生爭議,如協商不成,由甲方公司住所地人民法院管轄。

        十三、本合同未盡事宜,甲乙雙方另行以書面形式補充約定。

        十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效,結清賬后自動失效,乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份,甲方執三份,乙方執一份。

        注明:油料如出現國家價在每公升0.1元左右不另計價,超出另行計價。

        甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

        法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

        _________年____月____日 _________年____月____日

      承攬合同 篇4

        合同編號:_________

        定作方:_________

        承攬方:_________

        一、項目名稱、任務量、酬金、完成期限、備注

        _________。

        二、項目的`內容及質量技術要求

        _________。

        三、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

        _________。

        四、驗收標準、方法和期限

        _________。

        五、結算方式及期限

        _________。

        六、違約責任

        _________。

        七、解決合同糾紛的方式

        _________。

        八、雙方協商的其它條款

        _________。

        定作方(蓋章):_________ 承攬方(蓋章):_________

        代表人(簽字):_________ 代表人(簽字):_________

        簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________

        _________年____月____日 _________年____月____日

      承攬合同 篇5

        發包方(以下簡稱甲方):________________________

        承包方(以下簡稱乙方):________________________

        鑒于乙方多年一直為_____________大酒店的高級管理人員,對_____________大酒店有充分了解和熟悉,雙方根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規,經協商一致,簽訂本合同。

        第一條 乙方承包經營________大酒店,_____________大酒店的經營范圍見營業執照。

        第二條 酒店的坐落、面積、裝修、設施情況

        1.甲方承包給乙方的酒店位于_____________省_____________市_____________路_____________號

        2.該酒店現有裝修及設施、設備情況詳見合同附件。

        該附件作為甲方按照合同約定交付乙方使用和乙方在承包期滿交還還給甲方時的驗收依據。

        3.本合同簽訂后______日內,甲乙雙方共同對移交給乙方的______大酒店的財產進行清點、確認。

        第三條 承包期限、用途

        1.該酒店承包期限共________年。自_____年_____月_____日至______年_____月______日止。

        2.承包期滿,甲方有權收回該酒店,乙方應如期交還。

        乙方如要求續承包,則必須在承包期滿______個月之前書面通知甲方,經甲方同意后,重新簽訂承包合同。

        第四條 承包金用支付方式

        1.該酒店每年承包金為___________元(大寫_____萬_____仟_____佰_____拾______元整)。

        2.承包金支付方式如下:

        A 分二次付款,自本同生效后________幾天內付清,第一次應交承包金_____元;第二次到_______時止,需交_______元。

        B 一次性付清,至本合同生效______天內全部繳清。

        第五條 承包期間相關費用及稅金

        1.甲方應承擔的費用:

        (1)在承包期間,房屋和土地的產權稅由甲方依法交納。如果發生政府有關部門征收本合同中未列出項目但與該房屋有關的費用,由甲方負擔。

        (2)__________________________

        2.乙方交納以下費用:

        (1)乙方以一定的自有資金作抵押(或擔保),乙方的抵押(擔保)額為________元。

        (2)乙方應按時交納稅收及相關的費用,如不按時交納費用引起的后果則由乙方全部承擔責任。

        (3)___________________________

        第六條 酒店房屋修繕與使用

        1.在承包期限內,甲方保證該房屋的使用安全(乙方使用不當除外),其它所屬硬件設施的維修責任由乙方自行負責。

        A.甲方提出進行維修須提前_______日書面通知乙方,乙方應積極協助配合。

        B. 對乙方的裝修裝飾部分甲方不負有修繕的義務。

        2.乙方應合理使用其所承包的房屋及其附屬硬件設施。如因乙方使用不當造成房屋及設施損壞的,乙方應立即負責修復或者經濟賠償。

        3.乙方如改變房屋的內部結構、裝修或設置對房屋結構有影響的設備,設計規模、范圍、工藝、用料等方案均須事先征得甲方的書面同意后方可施工。

        第七條 對酒店的裝修部分各自應承擔的責任

        1.因正常原因解除合同或終止的,乙方對酒店的裝修費由甲方承擔_____%,乙方承擔_____%;因客觀原因(如拆遷、政府行為、國家法律政策變動、非典等非人為因素所能控制的)導致合同無法履行的,乙方對酒店的裝修費由甲、乙雙方各承擔_____%;

        2.因乙方過錯導致合同解除或終止的,甲方有權選擇以下權利中的一種:

        (1)依附于房屋的裝修歸甲方所有。

        (2)要求乙方恢復酒店的原狀。

        (3)向乙方收取恢復工程實際發生的費用。

        第八條 酒店的轉讓與轉租

        1.在承包期間,甲方有權依法定程序出賣乙方所承包的酒店。出賣后,本合同對新的酒店所有人和乙方繼續有效。

        2.未經甲方同意,乙方不得向第三人轉租及轉讓、轉借酒店。

        3.甲方出售該酒店,在________個月前書面通知乙方,在同等條件下,乙方有優先購買權。

        第九條 合同的變更、解除與終止本合同

        1.本合同生效后具有法律約束力,甲、乙雙方均不得隨意變更或者解除本合同,需要變更或解除時,須經雙方協商一致達成新的書面協議。

        2.甲方有以下行為之一的,乙方有權解除合同:

        (1)提供不符合約定條件的酒店設施,嚴重影響經營。

        (2)甲方未履行房屋的修繕義務,嚴重影響經營。

        3.在承包期間,乙方有下列行為之一的,甲方有權解除合同,收回所承包給乙方的酒店:

        (1)未經甲方書面同意,轉租、轉讓該酒店。

        (2)未經甲方書面同意,拆遷變動酒店結構。

        (3)損壞承包的酒店設施,甲方提出的合理期限內未修復的。

        (4)未經甲方書面同意,不得應用于酒店以外的用途。

        (5)利用所承包的酒店進行非法活動。

        (6)逾期未交納按約定應當由乙方交納的費用,已經給甲方造成損失的。

        (7)拖欠承包金累計_______元。

        4.承包期滿合同自然終止。

        5.因不可抗力因素導致合同無法履行或者無法完全履行時,甲、乙雙方協助商一致,可以變更或者解除合同。

        第十條 酒店交付及收回的驗收

        1.甲方應保證承包期間酒店本身及附屬設施、設備處于正常使用狀。

        2.驗收時雙方共同參與,如對裝修、器物等設施有異議應當場提出。當場難以檢測的,應于______日內向對方提出異議。

        3.乙方應于承包期滿后,將承包酒店及附屬設備、設施如數交還給甲方。

        4.乙方交還甲方的酒店及附屬設施應保持完好的狀態,不得留下物品或者影響酒店的正常經營。對未經同意留下的物品,甲方有權處置。

        第十一條 違約責任

        1.甲、乙雙方應全面實際履行 本合同,不履行或者不完全履行的應負違約責任。

        2.在承包期間,乙方有第九條第三款的行為之一的,甲方有權終止合同,收回酒店的經營權,乙方應按照合同總承包金的_____%向甲方支付違約金。

        3.承包期間,乙方逾期交納本合同約定應由乙方負擔的費用,每逾期一天,則應按上述費用總額的_______%支付甲方滯納金。

        3.在承包期間,乙方未經甲方同意,中途擅自退包的,乙方應按合同總承包金的____%向甲方支付違約金。若支付的違約金不足彌補甲方損失的,乙方還應承擔賠償責任。

        4.在承包期滿,乙方應如期交還酒店房屋。乙方逾期歸還,則每逾期一日應向甲方支付________元的滯納金。乙方還應承擔因逾期歸還給甲方造成的損失。

        第十二條 保險

        在承包期限內,乙方應以甲方的名義,向保險公司投保如下的保險,并在保單上注明甲方是投保人,乙方是附加受保人。

      承攬合同 篇6

        發 包 方(簽章):(以下稱甲方) 法定代表人:

        地址:聯系電話:

        承 包 方(簽章):(以下稱乙方) 法定代表人:

        地址:聯系電話:

        乙方承包甲方XXXX號別墅裝修工程,為了明確雙方責任及義務,

        保證施工順利進行,雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上按照《中華人民共和國合同法》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規定,并結合本工程具體情況,雙方經友好協商,達成如下協議:

        第一條:工程概況

        工程地點: XXX市XX區XX路XXX號別墅工程內容:室內/室外裝飾工程;

        承包方式:乙方包工包料;

        工程造價:總承包價人民幣(大寫):

        施工工期: 本工程暫定自20xx年 月 日開工,于 20xx年 月 日竣工,總工期為日歷 天;另質保期限為12個月,從雙方簽字驗收合格之日起算。

        第二條:施工圖紙

        2.1 乙方進行設計,并向甲方提供施工圖紙、施工說明和工程報價單。

        2.2 甲方對乙方設計的施工圖紙、施工說明及工程報價單分別進行書面簽字確認。

        2.3 施工圖紙、施工說明及工程報價單經甲方書面確定后作為本合同的附件和組成部分。

        第三條:工程變更和終止

        3.1 工程項目及施工方式如需變更,雙方應協商一致簽定《工程項目變更單》,同時調整相關工程費用及工期。

        3.2 工程量變化和設計變更

        (1)所有的設計變更和工程量的增減,甲乙雙方必須進行書面簽訂《工程項目變更單》,否則該變更單無效。

        (2)甲方變更設計或非乙方原因使工程變更,由此增加的工程費用則由甲方支付。

        (3) 乙方私自進行工程變更,由此增加的工程費用由乙方自付;如造成甲方損失的,還須另行賠償。

        (4)《工程項目變更單》簽定后作為本合同的附件和組成部分。

        3.3 合同終止

       。1)因不可抗力及政府行政行為導致本合同無法進行、或合同目的無法實現的情況出現,雙方都可以書面提出解除本合同,并進行結算后雙方簽署結算單,本合同終止;

       。2)甲、乙方協商一致,可以變更或解除本合同;

       。3)因一方的違約行為,相對方根據約定終止本合同的;

       。4)本合同履行期限屆滿自行終止;

       。5)本合同依法解除。

        第四條:工期延誤

        4.1 以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延:

       。1)工程量變化和設計變更;

       。2)不可抗力因素;

       。3)甲方同意工期順延的其他情況。

        4.2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延。

        4.3 甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延。

        4.4 因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期順延,乙方應賠償由此造成的甲方損失,另須承擔違約責任。

        第五條:雙方權利與義務

        5.1 甲方負責解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關手續。

        5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。

        5.3 甲方有權對乙方的施工提出整改意見。

        5.4 乙方應于本合同簽訂后3日內安排人員進場施工。

        5.5 乙方應依照雙方確認的工程報價單所列品牌、材料購買裝修材料,如確需變更、增加品牌、材料等與報價單不符的,須經甲方書面同意,否則甲方有權拒絕支付該材料費用;

        5.6 乙方應規范、安全施工,保質保量。如施工過程中導致的安全事故與甲方無關,甲方的協助、配合工作不免除或減輕任何乙方應承擔的責任,如第三人依法向甲方主張權利,甲方承擔后可向乙方追償;

        5.7 乙方應積極主動與甲方配合,對甲方提出的合理意見,要在合理時限內完成整改。

        5.8 乙方在完成房屋裝修,交付甲方前應負責安保工作,并清理好場地;

        5.9 甲方在本合同期限內,發現因乙方施工工程質量不符合合同規定的,乙方應在接甲方通知后合理時限內免費完成修理或返工。

        第六條:工程結算及工程款支付方式

        6.1 本合同根據工程施工進度,按實際驗收進度進行結算。具體為:乙方完成每階段裝修施工任務后,提交該階段裝修施工報告給甲方確認。

        6.2 在施工過程中,如產生工程變更和工程量的增減所需費用,雙方簽定《工程項目變更單》后,視為工程款總額補充,費用由雙方另計,不在總承包價范圍內;

        6.3 工程款支付方式

       。1)合同簽定后甲方付給乙方合同總價的30%作為工程預付款;

       。2)工程施工進行至50% 時,甲方依照6.1條款完成書面無異議確認之后的10 日內支付工程總造價的20%作為工程進度款;

       。3)工程施工進行至80% 時,甲方依照6.1條款完成書面無異議確認之后的10 日內支付給乙方工程總造價的30%作為工程進度款;

       。3)本工程竣工驗收合格后15日內,甲方支付乙方工程總造價的15%;

       。4)剩余工程總造價的5%做為質保金,待12個月的質量保修期經過后,如無質量問題,由乙方書面向甲方申請支付。

       。5)甲、乙方在此約定,乙方的接收工程裝修款開戶行:XXXX,賬戶:XXXX,賬號:XXXX,如銀行賬戶信息有變更,應及時書面通知甲方。

        第七條:工程驗收和工程保修

        7.1 工程駿工后,乙方以書面形式向甲方提出工程結算,乙方應自接到通后10天內組織驗收辦理驗收移交手續,填寫工程驗收單,不得無故拖延。(驗收時應以施工圖紙及說明書、國家頒發的施工及驗收規范和質量檢驗標準為依據。)如10天內甲方不組織驗收且不給予乙方明確答復則視為驗收通過。

        7.2 本工程自驗收合格雙方簽字之日起,乙方承諾在施工范圍內質量保證期為12個月。

        7.3 下列情況不屬于本合同保修范圍

       。1)因使用不當或者第三方造成的質量缺陷。

       。2)自然不可抗拒因素造成的損壞(如雷擊、臺風、地震、電力負荷超標)

        7.4 保修期內,乙方負責免費對由于乙方產品或施工質量所造成的任何質量問題進行維修,費用由乙方負責,且必須在合理時限內完成;因非乙方原因造成的事故、損壞,維修所需費用則由責任方支付。

        第八條: 違約責任

        8.1 本合同項下所裝修房屋被鑒定為不合格的,乙方應承擔由此造成甲方

      承攬合同 篇7

        第十五章 承攬合同

        第二百五十一條 承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人給付報酬的合同。

        承攬包括加工、定作、修理、復制、測試、檢驗等工作。

        第二百五十二條 承攬合同的內容包括承攬的標的、數量、質量、報酬、承攬方式、材料的提供、履行期限、驗收標準和方法等條款。

        第二百五十三條 承攬人應當以自己的設備、技術和勞力,完成主要工作,但當事人另有約定的除外。

        承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責;未經定作人同意的,定作人也可以解除合同。

        第二百五十四條 承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由 第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

        第二百五十五條 承攬人提供材料的,承攬人應當按照約定選用材料,并接受定作人檢驗。

        第二百五十六條 定作人提供材料的,定作人應當按照約定提供材料。承攬人對定作人提供的材料,應當及時檢驗,發現不符合約定時,應當及時通知定作人更換、補齊或者采取其他補救措施。

        承攬人不得擅自更換定作人提供的材料,不得更換不需要修理的零部件。

        第二百五十七條 承攬人發現定作人提供的圖紙或者技術要求不合理的,應當及時通知定作人。因定作人怠于答復等原因造成承攬人損失的,應當賠償損失。

        第二百五十八條 定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應當賠償損失。

        第二百五十九條 承攬工作需要定作人協助的,定作人有協助的義務。定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在合理期限內履行義務,并可以順延履行期限;定作人逾期不履行的,承攬人可以解除合同。

        第二百六十條 承攬人在工作期間,應當接受定作人必要的監督檢驗。定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

        第二百六十一條 承攬人完成工作的,應當向定作人交付工作成果,并提交必要的技術資料和有關質量證明。定作人應當驗收該工作成果。

        第二百六十二條 承攬人交付的工作成果不符合質量要求的,定作人可以要求承攬人承擔修理、重作、減少報酬、賠償損失等違約責任。

        第二百六十三條 定作人應當按照約定的期限支付報酬。對支付報酬的期限沒有約定或者約定不明確,依照本法 第六十一條的規定仍不能確定的,定作人應當在承攬人交付工作成果時支付;工作成果部分交付的,定作人應當相應支付。

        第二百六十四條 定作人未向承攬人支付報酬或者材料費等價款的,承攬人對完成的工作成果享有留置權,但當事人另有約定的除外。

        第二百六十五條 承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果,因保管不善造成毀損、滅失的,應當承擔損害賠償責任。

        第二百六十六條 承攬人應當按照定作人的要求保守秘密,未經定作人許可,不得留存復制品或者技術資料。

        第二百六十七條 共同承攬人對定作人承擔連帶責任,但當事人另有約定的除外。

        第二百六十八條 定作人可以隨時解除承攬合同,造成承攬人損失的,應當賠償損失。

      【實用的承攬合同7篇】相關文章:

      1.實用的承攬合同

      2.承攬合同:安裝承攬合同

      3.實用的承攬合同四篇

      4.實用的承攬合同3篇

      5.實用的承攬合同9篇

      6.實用的承攬合同(9篇)

      7.實用的承攬合同三篇

      8.實用的承攬合同4篇